[点击进入全国各地注册监理工程师在线考试模拟题]
每个人都不得不面对考试, 在面对"全国各地注册监理工程师在线考试模拟题"时,卡耐基曾经说过,我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 经过上述讨论,黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来看刷题吧!最后的祝福:眼看考试就要来了,向前看,相信自己,我会在远方为你送去最真挚的祝福,付出就会有收获的!
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()。
A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付
C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付
正确答案:查看最佳答案
第2题:承包人提出索赔要求时,应当向监理人递交()。
A.索赔意向通知书
B.索赔通知书
C.索赔意向通知书和索赔通知书
D.索赔意向通知书或索赔通知书
正确答案:查看最佳答案
第3题:招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。
A.公布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:按《中华人民共和国合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第6题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。
A.公开招标和邀请招标
B.邀请招标和议标
C.公开招标.邀请招标和议标
D.公开招标和议标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
正确答案:查看最佳答案
第8题:建设工程项目一般应采用()。
A.公开招标方式
B.邀请招标
C.有限招标
D.其他组织招标
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第10题:承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第12题:设计施工总承包合同模式下,工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷,发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第13题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
第14题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第15题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列选项中,有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述,不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第18题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。
A.10
B.15
C.30
D.40
正确答案:查看最佳答案
第20题:FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
正确答案:查看最佳答案
第21题:某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:查看最佳答案
第23题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人委托任务的工作范围不包括()。
A.设计深度要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.施工组织要求
D.设计人配合施工工作的要求
正确答案:查看最佳答案
第24题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出,当工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。
第26题:委托监理合同法律关系的客体是()。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是()。
A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款500万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第30题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金的时间为()。
A.缺陷责任期满
B.缺陷责任期满后14天内
C.缺陷责任期满,包括延长的期限终止后14天内
D.缺陷责任期满,包括延长的期限终止后28天内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满,包括延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。
第31题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
第32题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
第33题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人()发布开工令.停工令.复工令。
A.可自行
B.报经委托人同意后
C.与委托人协商后
D.经委托人同意并征得承包人同意后
正确答案:查看最佳答案
第35题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第36题:设备采购合同履行过程中,由于包装防护不妥,造成货物锈蚀,由此造成的损失由()承担。
A.卖方
B.买方
C.运输方
D.买卖双方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第38题:施工合同履行过程中,发现在有放射.毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()。
A.需经工程师认可,费用由承包人承担
B.需经工程师认可,费用由发包人承担
C.不需工程师认可,费用由承包人承担
D.不需工程师认可,费用由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第39题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第40题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第41题:因勘察人原因造成的返工,返工后仍不能达到约定条件,承包人应向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过()。
A.项目的直接损失
B.项目勘察费的2倍
C.项目的勘察.设计费
D.返工项目的费用
正确答案:查看最佳答案
第42题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作,属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:对于质量控制点,一般要(),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第44题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。
A.平行检验
B.交接检验
C.隐蔽工程验收
D.互检
正确答案:查看最佳答案
第45题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为(),其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.“划分日”
B.“基准日”
C.“合作日”
D.“起点日”
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第47题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项B错误,评标委员会成员一般应于开标前确定;选项C错误,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3;选项D错误,评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作时,可以由招标人直接确定。参见教材P34。
第48题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。
A.依据合同条款提出的索赔
B.依据其他法律文书提出的索赔
C.提出的道义索赔
D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
第51题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第53题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第54题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第55题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第57题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第59题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第61题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第62题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第63题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第65题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第66题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第67题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
正确答案:查看最佳答案
第68题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第70题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第71题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第72题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第74题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第75题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第76题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
第77题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第78题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--全国各地注册监理工程师在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案