[点击进入2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:在施工合同中，不属于发包人义务的是()。
A.做好施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作
B.提供具备施工条件的施工现场和施工用地
C.提供有关水文地质资料和地下管线资料
D.组织有关单位进行图纸会审和设计交底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:关于施工成本分析依据的说法，正确的是()。
A.统计核算可以用货币计算
B.业务核算主要是价值核算
C.统计核算的计量尺度比会计核算窄
D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题是考核三个核算的特点。会计核算主要是价值核算，B错误。统计核算的计量尺度要比会计核算统计核算宽，C错误。会计核算主要是对已经发生的经济活动进行核算，D错误。
第2题:在项目管理的组织结构图中，如果两个单位之间有()关系，则用单向箭杆联系。
A.合同
B.管理指令
C.组织
D.工作
正确答案:查看最佳答案
第3题:在编制施工组织总设计时，确定了施工总体部署之后进行的工作是()。
A.编制资源需求量计划
B.编制施工准备工作计划
C.编制施工总进度计划
D.拟订施工方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:工程施工质量事故处理的工作包括:①事故调查;②事故原因分析;③事故处理;④事故处理的鉴定验收;⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是()。
A.①—②—③—④—⑤
B.①—②—⑤—③—④
C.②—①—③—④—⑤
D.③—①—⑤—④—②
正确答案:查看最佳答案
参考解析:4-45题。口诀:查分案理收报。
第5题:关于应急预案说法不正确的是()。
A.生产规模小.危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以将综合应急预案与专项应急预案合并编写
B.某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为专项应急预案
C.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
D.应急预案按照针对的对象不同可分为综合应急预案.专项应急预案和生产经营预案
正确答案:查看最佳答案
第6题:建设工程项目质量控制是()。
A.建设工程项目目标控制的一个工作系统
B.业主方的质量管理体系
C.施工方的质量保证体系
D.业主方和施工方的质量管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点.基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报()审批，批准后才能建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。
A.项目技术负责人
B.企业技术负责人
C.业主
D.监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点.基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报监理工程师审批，批准后才能建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。
第8题:施工成本分析的基本方法中，()是将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。
A.相关比率法
B.差额比率法
C.动态比率法
D.构成比率法
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于工期索赔，下列说法正确的是()。
A.单一延误是可索赔延误
B.共同延误是不可索赔延误
C.交叉延误可能是可索赔延误
D.非关键线路延误是不可索赔延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。选项A，单一延误有时属于不可索赔延误。选项B，共同延误有时是可索赔延误。选项D，要区分非关键线路延误的责任方，才能确定属于哪种延误类型。属于可索赔延误或不可索赔延误，关键是要看延误是由哪方引起的。
第10题:建设工程项目进度计划系统分为总进度计划.子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同()编制的。
A.功能
B.深度
C.周期
D.编制主体
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(一)由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统:总进度规划(计划);(2)项目子系统进度规划(计划);(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。
第11题:关于投标文件的说法，正确的是()。
A.通常投标文件中需要提交投标担保
B.投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求
C.投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章
D.投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:这个题目考察的是施工招标的内容。选项B投标文件应当招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件不完备或者是投标没有达到招标人的要求。在招标范围以外提出的新的要求，均应当被视为对招标文件的否定。不会被招标人所接受。选项C投标书需要按照要求签章.密封。投标书需要盖有投标企业公章以及企业法定代表人的。公章或签字。选项D，如果项目所在地与企业的距离较远，应当由当地项目经理部组织投标。需要提交企业法人对投标项目经理的授权委托书。第273页
第12题:编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。正确的编制步骤是()。
A.①-②-③-④-⑤-⑥
B.③-①-②-⑥-④-⑤
C.①-③-⑥-②-⑤-④
D.①-③-⑥-②-④-⑤
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:这个题目也是比较偏的题目。考核的是安全生产管理制度中的“安全措施计划制度”的步骤。①工作活动分类；②危险源识别；③风险确定；④风险评价；⑤制定安全技术措施计划；⑥评价安全技术措施计划的充分性。但这个题目按照我们平时学习的知识也可以进行容易的判断。P230-231。
第13题:工程担保的种类有多种，其中()是工程担保中最重要也是担保金额最大的担保。
A.投标担保
B.履约担保
C.预付款担保
D.支付担保
正确答案:查看最佳答案
第14题:某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加一项额外工程4000万元，则承包商提出的工期索赔为()月。
A.4
B.6
C.8
D.10
正确答案:查看最佳答案
第15题:由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按()计算。
A.台班费
B.台班折旧费
C.折算租金
D.折算租金乘以规定的降效系数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:建设工程项目管理规划属于()项目管理的范畴。
A.工程总承包方
B.工程总承包管理方
C.业主方
D.工程咨询方
正确答案:查看最佳答案
参考解析:5-43题。建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。
第17题:某高层住宅施工中，有几层的混凝土结构使用了安定性不合格的水泥，经检测结构构件不满足规定的质量要求，正确的处理方法是()。
A.加固处理
B.限制使用
C.返修处理
D.返工处理
正确答案:查看最佳答案
第18题:在双代号网络图中，虚箭线表示工作之间的()。
A.时间间歇
B.搭接关系
C.逻辑关系
D.自由时差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:施工劳务的承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14D内进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人确认结算资料后()D内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。P283
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第20题:某项目已完工作实际费用(ACWP).计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)三个参数的关系为:BCWS>ACWP>BCWP。这说明该项目()。
A.效率较高，进度较慢，投入延后
B.效率较高，进度较快，投入超前
C.效率较低，进度较快，投入超前
D.效率较低，进度较慢，投入超前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:赢得值法:BCWS>ACWP>BCWP的关系说明效率较低，进度拖后，投入超前。
第21题:下列选项中，属于设计过程中投资的计划值和实际值的比较的是()。
A.工程概算与投资规划的比较
B.工程合同价与工程概算的比较
C.工程款支付与工程预算的比较
D.工程合同价与投资规划的比较
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:某工程施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2500M3增加到3000M3，原定工期为30天，合同规定工程量变动10%为承包商应承担的风险，则可索赔工期为()天。
A.6
B.5
C.3
D.2.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2-68题。模考3-51。采用比例分析法时，可以按工程量的比例进行分析。可索赔工期=(3000-2500*110%)/2500*30=3天。
第23题:根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是()。
A.财务管理
B.空间管理
C.用户管理
D.维修管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:3-1题。物业资产管理包括:用户管理，财务管理，空间管理。物业运行管理包括:现代化管理和维修管理。ABC属于物业资产管理。
第24题:
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:当无驻厂监督时，未做结构性能检査的装配式混凝土预制构件，进场时应按规定进行实体检验,关于检验数量的说法，正确的是()。
A.同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取1个
B.同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取1个
C.同一类型不超过500个为一批,每批随机抽取3个
D.同一类型不超过1000个为一批,每批随机抽取3个
正确答案:查看最佳答案
参考解析:见赵春晓押题卷二，第87题，直接命中。
第26题:()是质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动。
A.质量控制
B.质量计划
C.质量方针
D.岗位责任制
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列工程管理信息资源中，属于管理类工程信息的是()。
A.与建筑业有关的专家信息
B.建设物资的市场信息
C.与合同有关的信息
D.与施工有关的技术信息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是()。
A.工序质量的控制
B.质量管理点的设置
C.施工质量计划的编制
D.工序质量偏差的纠正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工质量控制的依据和基本环节。事中控制的重点是工序质量，工作质量和质量控制点的控制。P171。
第29题:在双代号时标网络计划中，关键线路是指()。
A.各项工作持续时间之和最小的线路
B.自始至终不出现波形线的线路
C.自始至终不出现虚工作的线路
D.节点编号连续的线路
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是()。
A.内部审核程序
B.质量记录管理程序
C.纠正措施控制程序
D.生产过程管理程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:这个题目主要考察质量管理体系文件序性控制文件。一般有6个程序为通用性管理程序，适用于各类企业:①文件控制程序.②质量记录管理程序.③内部审核程序.④不合格品控制程序.⑤纠正措施控制程序.⑥预防措施控制程序。除了这6个程序以外，涉及到品质量形成过程各个环节控制的程序文件，如生产过程.服务过程.管理过程.监督过程等管理程序文件，可以视企业质量控制的需求而制定，不作统一规定。P167。
第31题:FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后()天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。
A.14
B.21
C.28
D.36
正确答案:查看最佳答案
第32题:某项工作最迟开始时间为9，最早完成时间为8，持续时间为2，在不影响总工期前提下，该项工作可以利用的机动时间为()。
A.1
B.2
C.3
D.0
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是()年。
A.6
B.5
C.4
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是()
A.变更技术方案
B.采取索赔手段
C.调整工作流程
D.增加经济投入
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同措施主要包括“合同”“索赔”等关键词的内容。A选项是技术措施，C选项是组织措施，D选型是经济措施。P323。
第35题:关于工程项目质量控制体系的说法，正确的是()。
A.涉及工程项目实施中所有的质量责任主体
B.目的是用于建筑业企业的质量管理
C.其控制目标是建筑业企业的质量管理目标
D.体系有效性进行第三方审核认证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目的质量控制体系为了项目，企业的质量控制体系为了企业。P163。见赵春晓押题卷二37题。
第36题:施工成本预测后，项目经理部下一步的成本管理任务是()
A.施工成本控制
B.施工成本计划
C.施工成本核算
D.施工成本分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是()。
A.固定单价合同
B.固定总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是()。
A.确保工程使用安全
B.提高工程质量
C.满足最终用户的使用功能
D.有利于工程维护
正确答案:查看最佳答案
第39题:关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择()的工作，压缩其作业持续时间。
A.资源强度小且持续时间短
B.资源强度大或持续时间短
C.资源强度小或费用低
D.资源强度大且费用高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。
第40题:按照质量管理的概念，组织必须通过建立()实施质量管理。
A.规章制度
B.技术交底
C.质量管理体系
D.岗位责任制
正确答案:查看最佳答案
第41题:
A.1
B.3
C.5
D.7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查风险管理中风险等级的概念。风险等级评估分为1—5级，直接将D选项排除。风险区A是高概率、大损失量的，“大大-5；大中中大-4；大小小大中中-3；小中中小-2；小小-1”。
第42题:建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.项目经理
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:不同功能的计划构成进度计划系统不包括()。
A.指导性进度计划
B.操作性进度计划
C.控制性进度计划
D.引导性进度计划
正确答案:查看最佳答案
第44题:不良行为记录是指经()以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚形成的记录。
A.县级
B.市级
C.省级
D.区级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。
第45题:下列不属于建设工程安全事故处理程序的是()。
A.保护施工现场
B.开展事故调查
C.分析事故原因
D.风险识别
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应的就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种()过程。
A.循环控制
B.动态控制
C.主动控制
D.反馈控制
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列有关项目进度控制，表述正确的是()。
A.项目的参与各方进度控制的目标和时间范畴是相同的
B.项目整个实施阶段进度的控制是施工方进度控制的任务
C.施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同控制施工进度
D.项目的参与各方可以根据各自进度控制的需要和用途，构建多个独立的进度计划系统作为进度控制依据
正确答案:查看最佳答案
第48题:建设工程项目风险可分为组织风险.经济与管理风险.工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于技术风险的是()。
A.事故防范计划
B.现场防火设施
C.工程设计文件
D.一般技工的能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:混凝土工程中某些部位的混凝土表面出现裂缝，经查分析，是由于混凝土养护不够的干缩微裂，不影响结构安全使用，可以()。
A.修补处理
B.返工处理
C.不作处理
D.加固处理
正确答案:查看最佳答案
第50题:下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是()。
A.重视信息技术在进度控制中的应用
B.编制与进度计划相适应的资源求计划
C.分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案
D.分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是进度控制措施。A.D选项为管理措施；C选项是技术措施。见赵春晓押题卷二第31/32题。
第51题:建设工程项目信息编码由一系列()组成，编码是信息处理的一项重要的基础工作。
A.符号和数字
B.字母和数字
C.字母和符号
D.文字和符号
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程项目信息编码由一系列符号和数字组成，编码工作是信息处理的一项重要的基础工作。选项BCD均不正确。
第52题:施工成本预测是在施工以前，运用一定的方法()。
A.对成本的影响因素进行分析
B.分析可能的影响程度
C.估算实际成本与计划成本的差异
D.对成本进行估算
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列文件中，属于要约邀请的是()。
A.投标书
B.中标通知书
C.招标公告
D.现场踏勘答疑会议纪要
正确答案:查看最佳答案
第54题:客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括()。
A.有招标所需的设计图纸及技术资料
B.有相应资金或资金来源已经落实
C.招标范围等应当履行核准手续的，已经核准
D.投标人已经依法成立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:选项D应该是招标人已经依法成立。
第55题:关于组织和组织工具的说法不正确的有()。
A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工
B.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系
C.工作流程图是一种重要的组织工具
D.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列关于建设工程项目全寿命周期的说法中，正确的是()。
A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段.实施阶段
B.项目立项是项目实施的标志
C.项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
D.建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的全寿命周期
正确答案:查看最佳答案
第57题:已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天;C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天;A工作的自由时差为5天。则A工作的总时差为()天。
A.0
B.7
C.5
D.9
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:工作B的总时差=14-10=4天，工作C的总时差=16-14=2天，则工作A的总时差=5+2=7天。
第58题:我国的建设工程监理属于国际上()项目管理的范畴。
A.业主方
B.监理方
C.政府管理部门
D.总承包方
正确答案:查看最佳答案
第59题:通过对施工全过程.全面的质量监督管理，保证整个施工过程及其成果达到项目决策所确定的质量标准，属于()的施工阶段质量控制目标。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第60题:资产.负债.所有者权益等会计要素指标进行的核算属于()。
A.业务核算
B.会计核算
C.统计核算
D.成本核算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:会计核算中，资产.负债.所有者权益.收入.费用和利润等会计六要素指标，主要是通过会计来核算。
第61题:发包人的支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，支付担保的额度为工程合同总额的()。
A.10％～20％
B.15％～25％
C.20％～25％
D.20％～35％
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)规定，以下关于保险的表述，不正确的是()。
A.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用
B.承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用
C.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由劳务分包人办理或获得保险，并支付保险费用
D.劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用
正确答案:查看最佳答案
第63题:下列策划內容中，属于建设工程项目实施阶段策划的是()
A.编制项目实施合同期合同结构总体方案
B.确立项目实施期管理总体方案
C.确定关键技术分析和论证
D.进行项目目标的分析和再论证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:项目实施的环境和条件的调查与分析；(2)项目目标的分析和再认证；(3)项目实施的组织策划；(4)项目实施的管理策划；(5)项目实施的合同策划；(6)项目实施的经济策划；(7)项目实施的技术策划；(8)项目实施的风险策划等。选项A.B.C全属于决策阶段策划的工作内容。P39。
第64题:直方图法通过分布位置观察分析时，质量特性数据的分布()，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。
A.宽度边界达到质量标准的上下界限
B.居中且边界与质量标准的上下界限有较大的距离
C.偏下限
D.已出现超出质量标准的上下界限
正确答案:查看最佳答案
第65题:下列各类合同中，承包商承担风险最小的合同形式是()。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.最大成本加费用合同
D.成本加固定比例费用合同
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于国际工程承包合同争议的仲裁，下列说法不正确的是().
A.仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家，也可以是第三国
B.仲裁实行一裁终局制，裁决一经做出，即对双方产生法律效力
C.仲裁程序一般是保密的
D.合同双方应该在合同中约定仲裁裁决的效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:在质量管理中，通过抽样检查或检验试验所得到的有关质量问题.偏差.缺陷.不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可以采用()进行状况描述，它具有直观.主次分明的特点。
A.分层法
B.因果分析法
C.排列图法
D.直方图法
正确答案:查看最佳答案
第68题:如果一个风险量的损失等级为2，概率等级为3，则其风险等级为()。
A.i级
B.ii级
C.iii级
D.iv级
正确答案:查看最佳答案
第69题:建设单位应在竣工验收合格之日起()将竣工验收报告和规划.公安.消防.环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或相关部门备案。
A.15
B.7
C.28
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据物资采购合同的规定，关于交货日期的确定方式，说法正确的有()。
A.供货方负责送货的，以供货方发出日期为准
B.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
C.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
D.凡委托运输部门或单位运输.送货或代运的产品，一般以向承运单位提出申请的日期为准
E.凡委托运输部门或单位运输.送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
正确答案:查看最佳答案
第71题:施工组织设计的基本内容包括()。
A.工程概况
B.施工准备
C.施工进度计划
D.施工平面图
E.主要技术经济指标
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列风险管理工作内容中，属于项目风险评估工作的有()。
A.分析各种风险因素发生的概率
B.分析各种风险发生的损失量
C.确定风险等级
D.确定风险量
E.确定风险管理范围
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是项目风险管理的工作流程。P64。见赵春晓押题卷二，第76题，原题命中。
第73题:与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有()。
A.整个建设项目合同总额的确定较有依据
B.能为分包单位提供提供更好的管理和服务
C.对业主节约投资较为有利
D.施工现场的总体管理与协调较为有利
E.缩短建设周期，进度控制较为有利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:这个题目考察的是施工总承包管理与施工总承包两种模式之间的差别。施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面有以下优点。第一，合同总价不是一次性确定。当某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分施工招标，确定该部分合同价，因此整个建设项目的合同总额的确定有依据。第二，所有分包都通过招标获得有竞争力的。投标报价对于业主方节约投资有利。三在施工总承包管理模式下。分包与业主签订合同，分包合同价对业主是透明的。第45页.
第74题:某施工企业在施工现场配备的作业人员中，需要取得特种作业操作资格证书才能上岗作业的人员有()。
A.钢筋工
B.电焊工
C.架子工
D.混凝土工
E.塔吊司机
正确答案:查看最佳答案
第75题:对专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经总监理工程师批准后执行，其内容有()。
A.监理设施
B.专业工程的特点
C.监理工作的流程
D.监理工作的方法和措施
E.监理工作的控制要点及目标值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:双代号网络图绘制过程中，要遵循一定的规则和要求。下列叙述中，正确的有()。
A.箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号，即i
B.一项工作只有唯一的一条箭线和相应的一个节点
C.节点编号可不连续，但不允许重复
D.箭线长度原则上可以任意画
E.必须要有一项以上的虚工作
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项B，一项工作只有唯一的一条箭线和相应的两个节点;选项E，双代号网络图中不是必须存在虚工作。
第77题:建设工程项目进度控制的主要工作环节包括()。
A.确定进度目标
B.分析和论证进度目标
C.跟踪检查进度计划执行情况
D.编制进度计划
E.采取纠偏措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:进度控制的主要工作环节包括进度目标的分析和论证;(2)编制进度计划;(3)进度计划的跟踪检查与调整，包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视为必要调整进度计划。
第78题:根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有()。
A.改变合同中某项工作的施工时间
B.为完成工程追加的额外工作
C.改变合同中某项工作的质量标准
D.改变合同工程的标高
E.取消合同中的某项工作，转由发包人实施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:政府质量监督管理的内容有()。
A.抽查主要建筑材料的质量
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
第80题:项目实施阶段中的技术策划其主要工作内容包括()。
A.技术方案的深化分析和论证
B.关键技术的深化分析和论证
C.技术标准和规范的应用和制定
D.项目建设成本分析
E.项目效益分析
正确答案:查看最佳答案
第81题:项目施工过程中，对施工组织设计进行修改或补充的情形有()。
A.设计单位应业主要求对楼梯部分进行局部修改
B.某桥梁工程由于新规范的实施而需要重新调整施工工艺
C.由于自然灾害导致施工资源的配置有重大变更
D.施工单位发现设计图纸存在重大错误需要修改工程设计
E.某钢结构工程施工期间，钢材价格上涨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的施工组织设计的动态管理项目施工过程当中发生以下情形之一的。施工组织设计应当及时进行修改或者补充。1.工程设计有重大修改。2.有关法律法规规范和标准实施，修订和废止。3.主要施工方法有重大调整。4.主要施工资源配置有重大调整。5.施工环境有重大改变。在选项A当中,局部修改，不需要进行施工组织设计的修改或者补充。选项E,钢材价格上涨，不需要进行施工组织设计的修改和补充。第56页.
第82题:质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划.实施.检查和监督，进行质量目标的()，实现预期质量目标的系统过程。
A.可行性研究
B.事前控制
C.策划
D.事中控制
E.事后控制
正确答案:查看最佳答案
第83题:按照事故发生的原因分类，下列选项不属于按事故发生原因分类的包括()。
A.触电
B.辐射伤害
C.死亡事故
D.较大事故
E.火灾
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照我国《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86)标准规定，按照事故发生原因分类，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业有关的有以下12类:物体打击.车辆伤害.机械伤害.起重伤害.触电.灼烫.火灾.高处坠落.坍塌.火药爆炸.中毒和窒息.其他伤害。选项CD正确。
第84题:施工质量控制目标，可具体表述为:建设单位.()等的控制目标。
A.质量监督机构
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
E.供货单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:下列各项中属于需要进行及时修改施工组织设计的是()。
A.工程设计有重大修改
B.法律法规及规范标准的修订
C.主要施工方法有重大调整
D.主要施工资源配置有重大调整
E.施工时间有所改变
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《建筑工程施工合同(示范文本)》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有()。
A.按照承包人实际需要的数量免费提供图纸
B.对施工现场文物古迹釆取妥善保护措施
C.负责完善满足施工需求的场外交通设施
D.最迟开工日期7天前向承包人移交施工现场
E.无条件件向承包人提供银行保函形式的支付担保
正确答案:查看最佳答案
第87题:编制生产安全事故应急预案的目的有()。
A.避免紧急情况发生时出现混乱
B.确保按照合理的相应流程采取适当的救援措施
C.满足《职业健康安全管理体系》论证的要求
D.确保建设主管部门尽快开展调查处理
E.预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:事故调查组应当自事故发生之日起60内提交事故调查报告；特殊情况下可以可以适当延长。事故调查报告的内容应包括()。
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故发生的原因和事故性质
D.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
E.事故整改措施的执行情况
正确答案:查看最佳答案
第89题:在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有()可以进行验收。
A.返工重做的检验批
B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批
D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位
E.无结构和安全问题，建设单位认可的检验批
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《中华人民共和国劳动法》及有关规定，下列施工企业劳动用工管理做法正确的是()。
A.目前各级政府主管部门明令必须加强劳动用工管理的重点对象是所有建筑企业的用工
B.施工企业应当每月对劳动者应得的工资进行核算，每季未结清劳动者剩余工资
C.建筑施工企业应当至少每月向劳动者支付一次工资，且应不低于当地最低工资水平
D.建筑施工企业因暂时经营困难无法按期支付工资，向劳动者说明协商一致，最长可延期支付60日
E.建筑施工企业在办理和劳动者解除劳动合同手续时，应一次性付清劳动者工资
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:关于世界银行贷款项目，工程和货物采购方式的说法，正确的有()。
A.可以采用直接签订合同的方式
B.国际竞争性招标方式属于公开招标
C.首选国际竞争性招标方式
D.有限国际招标方式相当于邀请招标
E.不允许采用自营工程和询价采购的方式
正确答案:查看最佳答案
第92题:业主方项目管理的目标包括项目的()。
A.质量目标
B.投资目标
C.成本目标
D.进度目标
正确答案:查看最佳答案
第93题:项目决策阶段中的经济策划其主要工作内容包括()。
A.项目建设成本分析
B.项目效益分析
C.融资方案
D.决策期的合同内容和文本
E.实施期合同结构总体方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性，总进度纲要的主要内容包括()。
A.项目实施的总体部署
B.总进度规划
C.工程施工和设备安装进度
D.各子系统进度规划
E.总进度目标实现的条件
正确答案:查看最佳答案
第95题:项目管理目标责任书包括的内容有()。
A.项目管理实施目标
B.项目管理机构应承担的风险
C.组织的经营方针和目标
D.组织与项目管理机构之间的责任.权限和利益的划分
E.项目管理规划大纲
正确答案:查看最佳答案
第96题:承包商未按合同要求实施工程，发生()等损害业主权益或违约的情况时，业主可索赔费用和(或)利润。
A.工程进度太慢，导致加班
B.合同工期已到而工程仍未完工
C.质量满足合同要求，但是不按照工程师的指示拆除不合格工程和材料
D.未按合同要求办理保险，业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用
E.质量不满足合同要求，工程被拒绝接收，在承包商自费修复后，业主可索赔重新检验费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:表格法是进行偏差分析最常用的一种方法，用表格法进行偏差分析具有的优点包括()。
A.灵活.适用性强
B.信息量大
C.节约人力，提高速度
D.可以反映偏差分析所需的资料
E.形象.直观.一目了然
正确答案:查看最佳答案
第98题:建设行政管理部门对工程质量监督的内容有()。
A.审核工程建设标准的完整性
B.抽查质量检测单位的工程质量行为
C.抽查工程质量责任主体的工程质量行为
D.参与工程质量事故的调查处理
E.监督工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第99题:工程网络计划调整内容的有()。
A.调整关键线路的长度
B.调整控制措施
C.重新估计某些工作的持续时间
D.对资源的投入作相应调整
E.调整非关键工作时差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年西藏拉萨一级建造师管理模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
