[点击进入2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于工程建设中使用建筑材料的说法,正确的是()。
A.建筑材料应该向建设单位采购
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的,应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的,可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设单位及相关的单位的质量责任和义务。选项A合同中应分别约定建设单位及施工单位采购的材料种类及数量。选项C建设单位不得指定品牌。选项D谁采购.谁负责.应当建设单位承担责任。
第1题:根据《文物保护实施条例》,关于文物保护单位保护范围的说法,正确的是()。
A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围
B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围
C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围
D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是文物保护单位的保护范围,全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由省.自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。
第2题:根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是()。
A.厂房
B.可转让的专利权
C.生产原材料
D.公立幼儿园的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
第3题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中,因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。
A.甲承担
B.乙承担
C.丙承担
D.乙和丙分担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于工伤医疗停工薪期的说法,正确的是()
A.在停工薪期内,原工资福利待遇适当减少
B.停工薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付
D.工薪期满后仍需治疗的,工伤职工不再享受工伤医疗待遇
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《物权法》,关于抵押的说法正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.仓单.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
第6题:按照《劳动合同法》的规定,下列关于劳务派遣的表述中,正确的是()。
A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员
B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同
C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位
D.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于投标保证金的表述,不正确的有()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出
C.投标人撤回已提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
D.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。
A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150%的加班费
B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资200%的加班费
C.用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的报酬的250%加班费
D.法定休息日安排劳动者工作的,支付不低于400%的工资报酬
正确答案:查看最佳答案
第9题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即()。
A.取消当事人继续教育记录,记入不良信用记录,对社会公布
B.撤销当事人注册证书
C.撤销当事人建造师资格证书
D.处以罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第11题:除双方当事人意思表示一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,成为()
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于建筑市场行为公布的说法,正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布,选项A,行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B,招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C,原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,并在公告平台上予以声明。
第14题:,出卖人将标的物的权利凭证交给买受人,以替代标的物的现实交付,该种交付方式称为()
A.简易交付
B.占有诀定
C.指示交付
D.拟制交付
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列关于代理的表述,错误的是()。
A.代理人必须在代理权限内实施民事法律行为
B.代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为
C.被代理人应对代理人的代理行为承担民事责任
D.委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,无需取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:在代理关系中,第三人知道行为人超越代理权,还与行为人实施民事行为,给他人造成损害的,由()。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式
B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权
C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任
D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,()除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一,同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二,合同约定的工程验收合格的。第三,因非承包商原因致使工程停工超过120天(含),经建设单位同意的。
第19题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任,《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第20题:下列个人所得,属于个人所得税的征税范围的是()。
A.保险赔款
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得
正确答案:查看最佳答案
第21题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲
B.乙
C.丙
D.三家施工单位约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
正确答案:查看最佳答案
第23题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利,导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。
A.申请日前五个月被他人泄密的
B.申请日前三个月在学术论文中发表的
C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的
D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。
A.2009年8月10日
B.2009年8月20日
C.2010年8月10日
D.2010年8月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料,则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其可能受到的最严厉处罚是()。
A.1年内不得申请安全生产许可证
B.3年内不得申请安全生产许可证
C.吊销安全生产许可证
D.追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关
C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是按日连续处罚的法律规定。企事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚。
第27题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。
A.承揽人应当以自己的设备,技术和劳动力完成所承揽的工作
B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理
D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单,甲将提取这些食品的权利转让给了丙,仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周,丙在提取这些食品时发现食品已变质,其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。
A.乙承担赔偿责任
B.丙承担该损失
C.甲承担赔偿责任
D.乙和丙应共同承担损失
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于建筑市场不良行为信息公布的说法,正确的是()。
A.应为行政处罚决定作出后15日内公布
B.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
C.均应在本地信用信息平台和全国平台同时公布
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3年
正确答案:查看最佳答案
第33题:工程建设行业标准应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订.废止,一般()复审一次。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《标准化法》规定,工程建设行业标准实施后,根据科学技术的发展和工程建设的实际需要,该标准的批准部门应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订.废止,一般也是5年复审1次。
第34题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日
D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于法人资格取得的叙述,不正确的是()。
A.有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格
B.依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格
C.具有法人条件的社会团体,一律经核准登记之日起,具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格
正确答案:查看最佳答案
第39题:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故,其应承担的法律责任是()
A.处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级,撤职处分
D.吊销有关人员资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是事故责任单位及主要责任人应承担的责任。特种设备安全管理人员,检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反操作规程和有关安全规章制度,造成事故的,吊销相关人员资格。
第42题:甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第44题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()
A.施工企业负责人
B.专职安全员
C.一专职消防安全员
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.
第45题:工程建设单位组织验收合格后投入使用,2年后外墙出现裂缝,经查是由于设计缺陷造成的,则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修,建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修,设计单位直接承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《专利法》,对产品的形状.架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.设计方案
正确答案:查看最佳答案
第47题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是()。
A.不予支持
B.按照2.4%支付利息
C.按照4.8%支付利息
D.按照6%支付利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外,当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。本题中,合同中有约定,且低于同期贷款利率,因此应予以支持,选C。
第48题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
正确答案:查看最佳答案
第51题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同,应甲要求,乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息,也未履行妥善包装的义务,且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃,导致运输工具损毁。对此,下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因托运人托运货物时的过错,造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此,甲公司应承担损害赔偿责任。
第52题:根据《安全生产许可证条例》的规定,以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列关于劳动合同期限的表述中,正确的是()。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
正确答案:查看最佳答案
第54题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定,建设单位要求采用国际标准,则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。
A.审查
B.审批
C.登记
D.备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。
A.特级.一级.二级
B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质
C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质
D.甲级.乙级.丙级
正确答案:查看最佳答案
第56题:某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。
A.职工本人
B.工商治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
正确答案:查看最佳答案
第57题:某施工企业的下列工作人员中,有权要求公司签订无固定期限合同的是()。
A.张某在该企业连续工作满8年
B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作
C.王某到该企业工作2年,并被董事会任命为总经理
D.赵某在该企业累计工作了12年,但中间曾离开过企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
正确答案:查看最佳答案
第59题:当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,则该仲裁协议的效力可以由()。
A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定
C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定
D.申请人住所地的基层人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于执行申请期间的说法,正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物毁损.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第62题:施工过程中,建设单位违反规定提出降低工程质量要求时,施工企业应当()。
A.予以拒绝
B.征得设计单位同意
C.征得监理单位同意
D.与相关各方协商一致
正确答案:查看最佳答案
第63题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中,正确的是()。
A.甲某的行为属表见代理,该合同有效
B.甲某的行为属无权代理,该合同无效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,乙建筑公司就要承担违约责任
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于建设工程共同承包的说法,正确的是()
A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包
B.两个不同
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第66题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。
A.合同正常履约
B.未发生违约行为
C.获得发包人奖励
D.获得建设行政主管部门表彰
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
第68题:以下关于建筑节能的说法,错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
正确答案:查看最佳答案
第69题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料,合同履行过程中,由于材料供应商违约而没有按期供货,导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。
A.建设单位直接向材料供应商
B.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向材料供应商
C.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向项目经理
D.建设单位不追究施工单位的责任,施工单位应向材料供应商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于联合体投标的说法,正确的有()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E.由不同专业的单位组成的联合体,按资质低的一方确定业务许可范围
正确答案:查看最佳答案
第71题:依据不同的分类标准,定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A.D.E。
第72题:根据《合同法》,发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.偷工减料造成的损失
C.验收违法行为造成的损失
D.中途变更承包工作要求造成的损失
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。
A.自然养护混凝土
B.现场机具.车辆冲洗用循环水
C.生活.工程用水分别计量管理
D.现场设置雨水收集利用系统
E.现场供水管网就近设置多个用户点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置,管径合理.管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具,提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品,安装计量装置,采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰,凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时,将节水定额指标纳人合同条款,进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。
第74题:下列关于法人.法定代表人说法,正确的是()。
A.法人必须能够独立承担民事责任
B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润
C.特别法人包括机关法人.事业法人
D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的,由法人承担
E.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定,被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行,当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。
A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的
B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围
D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
E.认定事实的主要证据不足的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于法的效力符合《立法法》规定是()。
A.同一机关制定的特别规定与一般规定不一致时,适用特别规定
B.宪法至上
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致不能确定如何适用时,由国务院裁决
D.根据授权制定的法规与法律规定不一致不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决
E.《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》是上位法,而《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》是下位法,所以上位法优于下位法
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于投标人的说法,正确的有()。
A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的,其投标无效
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建筑工程的保修范围应当包括()。
A.地基基础工程.主体结构工程
B.屋面防水工程和其他土建工程
C.电气管线.上下水管线的安装工程
D.供热.供冷系统工程
E.门窗工程
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于建设工程安全生产责任的说法,正确的是()。
A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节
B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准
C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算
E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记
正确答案:查看最佳答案
第81题:生产安全事故发生后,有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责,应当承担民事责任
C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任
D.见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项,第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三任和行为人负连带责任。C选项,被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人与被代理人负连带责任,E选项,委托授权书不明的,由代理人与被代理人承担连带责任。
第83题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B.检测机构不得转包检测业务
C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备
D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《劳动法》,关于妇女.未成年人劳动保护的说法,正确的有()。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排妇女从事高处.低温.冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
第86题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人
B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款
C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。
A.具有财产权和人身权双重属性
B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护
D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院,以解决双方争议纠纷。
A.被告住所地
B.合同备案地
C.合同签订地
D.合同履行地
E.原告住所地
正确答案:查看最佳答案
第89题:我国法的形式主要包括()。
A.宪法
B.法律
C.地方法院司法解释文件
D.国际条约
E.地方法规
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
第92题:生产安全事故等级划分的主要因素有()。
A.政治
B.心理
C.人身
D.主观恶意
E.经济
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事故等级划分的要素有3个,可以单独适用。(1)人员伤亡的数量(人身要素);(2)直接经济损失的数额(经济要素);(3)社会影响(社会要素)。
第93题:招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A.警告
B.记过
C.降级
D.撤职
E.罚款
正确答案:查看最佳答案
第95题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
第96题:《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,有()行为,均属侵犯注册商标专用权。
A.销售侵犯注册商标专用权的商品的
B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的
C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
E.未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于工程质量检测机构职责的说法,正确的有()
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
正确答案:查看最佳答案
第98题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖。
A.可以不是被告住在地
B.合同履行地
C.合同签订地
D.可以不是原告住所地
E.标的物所在地
正确答案:查看最佳答案
第99题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。
A.没收财产
B.拘役
C.有期徒刑
D.罚金
E.管制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规在线考试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!