[点击进入2022年一级建造师法律法规考前押题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙共同支付
C.甲先行支付
D.甲和丙都不支付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
第2题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制,但是,劳动关系终止的,应当至劳动关系终止之日起1年内提出。
第4题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间,建设单位要求施工企业购买某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于投标保证金的说法,正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项,招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金,C选项,投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不返还投标保证金,D选项,依法必须进行招标的境内投标单位,以现金形式提交投标保证金的,应当从其基本账户转出。
第6题:关于建筑市场诚信行为公布的说话,正确的是()
A.不良行为记录应当在当地发布,社会影响恶劣的,还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录,两种信息记录都应当公布
C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果,对整改确有实效的,可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。
第7题:下列知识产权法保护对象中,属于专利法保护对象的是()。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
正确答案:查看最佳答案
第8题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请,也应当申请最低等级。选项B,施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的,余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C,被撤回建筑企业资质的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第10题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法,正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第12题:关于有效投标价格的说法,正确的是()。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:下列关于物权的表述,错误的是()。
A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人
B.物权的义务人是特定的
C.同一物上不许有内容不相容的物权并存
D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利
正确答案:查看最佳答案
第14题:以正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记。抵押权自()设立。
A.签订抵押合同时
B.建筑物竣工验收时
C.登记时
D.竣工验收合格时
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。
A.建筑业企业资质分三个序列,每个序列均划分为若干资质类别和等级
B.企业转包或违法分包的,资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请
C.企业因净资产.人员不符合资质条件,被责令整改期间,不得申请资质升级.增项,但可以承揽新工程
D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中,不得要求企业提供资质证书原件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是()。
A.环境保护设施未经竣工验收,主体工程投入使用的,由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目,环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月,建设单位为申请环境保护设施竣工验收的,应当处10万元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以处10万元以下的罚款。P298.
第17题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。
A.财产租赁合同
B.融资租赁合同
C.买卖合同
D.租买合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。
第18题:关于委托代理的说法,正确的是()。
A.委托代理授权必须采用书面形式
B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权
C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任
D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于建设工程代理的说法,正确的是()
A.招标活动应当委托代理
B.代理人不可以自行辞去委托
C.被代理人可以单方取消委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系
正确答案:查看最佳答案
第20题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项,实行总承包的,应当由总承包与安装单位签订安全协议书,B选项,施工总承包需要进行安全专项方案的审核,C选项,建筑起重机械安装完毕后,施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第23题:甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,依据《合同法》,要约生效的时间应为()。
A.乙发出电子邮件时的时间
B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间
C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间
D.甲知道收到邮件时的时间
正确答案:查看最佳答案
第24题:某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足,便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务,后因开发商拒付酬金,导致乙无法向丙支付酬金。对此,下列说法中错误的是()。
A.丙无权要求开发商履行合同
B.丙可以要求乙履行合同
C.乙可以要求开发商履行合同
D.乙应向丙披露委托人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在委托合同中,受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应当向第三人披露委托人,第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利,但第三人不得变更选定的相对人。本题中,乙应向丙披露委托人甲,丙可以向甲或者乙主张其权利。
第25题:在工程建设过程中,对违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,应对直接责任人依法追究刑事责任,其刑罚是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
正确答案:查看最佳答案
第26题:在代理关系中,第三人知道行为人超越代理权,还与行为人实施民事行为,给他人造成损害的,由()。
A.第三人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.第三人自行承担
D.被代理人与第三人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列情形中,工程监理单位要对工程施工造成的损失承担连带赔偿责任的是()。
A.认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准,但未要求建筑施工企业改正的
B.发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,未及时报告的
C.将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的
D.工程施工过程中,未及时组织工程质量验收的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:专利权保护的最主要对象是()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.著作权作品
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于调解与和解,以下说法正确的是()。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中,当事人不能再进行和解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后,就不能再通过和解方式解决争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤,主管部门责令施工单位停工整顿,由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政处罚
D.刑事责任
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
第33题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:某工程项目标底是900万元人民币,投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。
A.700万元
B.800万元
C.900万元
D.1000万元
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某商品房开发工程因故停建,承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中,有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人
B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人
C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人
D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《民法通则》及相关司法解释,当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩,法院予以支持的是()。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
正确答案:查看最佳答案
第39题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准
B.强制性标准
C.行业质量标准
D.地方质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在()的监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.建设单位或工程监理单位
B.施工项目技术负责人
C.施工企业质量管理人员
D.质量监督部门
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
第42题:下列关于工程质量保证金的说法,正确的有()。
A.保修期到期后,承包人可以向发包人请求返还质量保证金
B.质量保证金不得超过合同总额的5%
C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同
D.承包人已提交履约保证金的,发包人不得同时预留质量保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第44题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列建设丁程施工合同条款中,明确施工人施工要求的是()条款。
A.工程范围
B.工程质量
C.拨款与结算
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。
A.企业标准
B.地方标准
C.施工图设计文件
D.建筑节能任意性标准
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
正确答案:查看最佳答案
第50题:下列关于工程建设地方标准的表述中,错误的是()。
A.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止
B.未经备案的工程建设地方标准,不得在建设活动中使用
C.地方标准中不存在强制性条文
D.地方标准的复审周期一般不超过5年
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任.P12.
第53题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说明中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承
C.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人自行提货并承担损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列关于承包人主要义务的表述中,错误的是()。
A.隐蔽工程隐蔽前,承包人应通知发包人检查
B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业
C.如果工程质量不符合约定,承包人应免费维修或改建
D.建设工程竣工验收后,方可交付使用
正确答案:查看最佳答案
第57题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付()元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿,补偿时间为5年,月工资按照3倍职工月平均工资计算,最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。
第58题:《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定,正确的表述为()。
A.建筑垃圾的再利用和回收率应力争达到50%
B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量到30%
C.施工照明设计以满足最低照度为原则,照度不超过最低照度的30%
D.施工现场总平面布置应合理.紧凑,临时设施占地面积有效利用率大于70%
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据代理权获得的方式不同,代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
第60题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,()。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
正确答案:查看最佳答案
第62题:建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
第63题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。
A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
D.建设民事商事关系主要是人身关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:甲公司将施工机械借给乙公司使用,乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司,关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。
A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的
B.违反法律规定,剥夺当时人辩论权利的
C.未经传票传唤,缺席判决的
D.原告和被告和解的
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。
A.当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起六个月内提出
B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁
C.当事人可以向人民法院诉讼
D.当事人只能向人民法院诉讼
正确答案:查看最佳答案
第69题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押,应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
正确答案:查看最佳答案
第71题:根椐《工商保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,下列说法正确的有()。
A.危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
B.危大工程应急抢险结束后,施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进行后评估
C.专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见
D.专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。
A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失,施工单位可以就此向建设单位要求赔偿
B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期
C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案
正确答案:查看最佳答案
第74题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。
A.动产物权以占有和交付为公示手段
B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付
C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人
D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外
E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第75题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责,应当承担的法定安全生产责任包括()。
A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任
B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
C.负责向有关部门上报生产安全事故
D.发生安全事故负主要责任
E.自行完成建设工程主体结构的施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:某公司将其所有的一处房产出租后,因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时,该公司因无力清偿,便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置,故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期,因而拒绝搬出。对此,下列表述中合理的说法是()。
A.银行无权解除租赁合同
B.抵押厂房的行为无效
C.银行有权解除租赁合同
D.该公司有权抵押房产
E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《物权法》第190条规定,“订立抵押合同前抵押财产已出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此,本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效,且租赁权设定于抵押权之前,银行无权解除租赁合同,原承租人有权继续使用该房屋,直到租赁期满为止。
第77题:资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。
A.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的
D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的
E.建筑业企业依法终止的
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A.协议书
B.招标.投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用条款
E.专用条款
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的
C.授意投票人撤换.修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的
E.向特定投标人泄露标底的
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列建设工程招标投标行为中,属于投标人不正当竞争行为的有()。
A.投标人相互串通投标
B.标人与招标人串通投标
C.招标人操纵中标
D.投标人以他人名义投标
E.投标人以高于市场定价的报价竞标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:买卖合同租赁合同.运输合同.仓储合同的共同特点有()。
A.必须具备一定的形式和手续
B.不以交付标的物为合同成立要件
C.在交付标的物后合同才能成立
D.当事人交付标的物属于履行合同
E.合同自当事人双方意思表示一致时成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买卖合同.租赁合同.运输合同.仓储合同均属于诺成合同,当事人意思表示一致即成立,不以交付标的物为成立要件。交付标的物属于履行合同,故选项B.D.E正确。
第83题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验,通常应当按照()进行,不合格的不得使用。
A.工程设计要求
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定
正确答案:查看最佳答案
第84题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标,双方约定,如因施工质量问题导致建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元,则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中,正确的有()。
A.如甲无过错,则其有权拒绝先行赔付
B.建设单位可直接要求甲承担12万元
C.建设单位可直接要求乙承担12万元
D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E.先行赔付的一方,有权就超出50%的部分向另一方追偿
正确答案:查看最佳答案
第86题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
B..给付货币的,接受货币一方所在地为合同履行地
C.公民提起的民事诉讼,被告住所地是公民的当前居住地
D.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即法人的注册登记地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第87题:委托代理关系终止的情形有()。
A.代理期间届满
B.代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.作为被代理人的法人组织终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程安全档案资料
D.工程质量保证资料
E.工程检验评定资料
正确答案:查看最佳答案
第89题:甲公司与乙租赁公司约定,由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套M03型电子配料系统,并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括()。
A.向丙支付价金
B.保证甲对该系统占有和使用
C.负担该系统的维修
D.如果需要,协助甲向丙索赔
E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《社会保险法》,国家建立()等社会保险制度,保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。
A.意外伤害保险
B.工伤保险
C.生育保险
D.基本养老保险
E.基本医疗保险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:《民事诉讼法》规定,在执行过程中,有()情形,人民法院应当裁定终结执行。
A.案外人对执行标的提出确有理由异议的
B.据以执行的法律文书被撤销的
C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
D.追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的
E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的,属于承包单位转包()。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的
C.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理
D.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的
E.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
正确答案:查看最佳答案
第93题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。
A.向企业调解委员会申请调解
B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁
C.向约定的仲裁委员会申请仲裁
D.直接向人民法院起诉
E.直接向人民法院申请支付令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工,须严格按施工程序进行,下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
正确答案:查看最佳答案
第95题:下列有关应急救援预案的规定,正确的是()。
A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审
B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述
C.按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案
E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。
A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工
C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收
E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时,应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。