[点击进入2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
第2题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第3题:2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()
A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效
B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权
C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任
D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。
A.罚金
B.没收财产
C.拘役
D.驱逐出境
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140
第6题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.乙对全程运输承担义务
C.乙仅对自己的运输区段负责
D.甲应直接要求丙赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第8题:关于行政复议，以下说法正确的是()。
A.行政复议只审查具体行政行为是否合法
B.复议机关审理复议案件，不适用调解
C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议
D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。
A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任
C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
正确答案:查看最佳答案
第11题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。
A.由监理单位承担主要责任
B.由建设单位承担主要责任
C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
第14题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。
A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请
C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。
A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。
B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。
C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。
D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是水污染的防治，选项B，施工作业需要排水的，有建设单位申请领取排水许可证。选项C，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水情况确定，但不得超过施工期限。选项D，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。
第17题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()
A.特别重大事故一夕
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤.P239.
第20题:关于转代理的说法，正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理，A选项，为保护被代理人的利益，任何时候都是可以转代理的，B选项，复代理是由代理人选定的，D选项，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，应当取得被代理人的同意。
第21题:关于投标保证金的说法，正确的是()
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金
D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
正确答案:查看最佳答案
第23题:甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装.投产。对此，甲公司()。
A.可以解除k06和其后各批电子装置的采购合同
B.只能解除k06电子装置的采购合同
C.只能继续履行合同
D.解除采购合同应获得乙的同意
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。
第24题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第26题:报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是()。
A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的
B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任
C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位
D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件，AB选项没有，C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查，不是办理审批手续。D选项是正确的。
第28题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。
A.第三人
B.行为人
C.被代理人
D.行为人与被代理人共同
正确答案:查看最佳答案
第29题:甲公司业务员王某开出后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。
A.王某的行为为无权代理，合同无效
B.王某的行为为表见代理，合同无效
C.王某的行为为表见代理，合同有效
D.王某的行为为委托代理，合同有效
正确答案:查看最佳答案
第30题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。
A.2017年7月6曰
B.2017年7月8曰
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:检测机构不得转包业务.
第32题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于建筑市场不良行为信息公布的说法，正确的是()。
A.应为行政处罚决定作出后15日内公布
B.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
C.均应在本地信用信息平台和全国平台同时公布
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:下列法规中，属于部门规章的是()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
正确答案:查看最佳答案
第35题:某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。
第36题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。
A.利息收入
B.财政拨款
C.接收捐款收入
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
第38题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。
A.施工单位向监理工程师提交的开工报告
B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告
C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告
D.施工单位项目部向公司总部提交的报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。
第39题:下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。
A.工程范围
B.工程质量
C.拨款与结算
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:根据《中华人民共和国个人所得税法》，经营所得适用()。
A.比例税率
B.5%~45%的超额累进税率
C.5%~35%的全额累进税率
D.5%~35%的超额累进税率
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于合同形式的说法，正确的是()。
A.合同必须用书面形式
B.口头形式属于合同其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
正确答案:查看最佳答案
第42题:在施工现场安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设备，必须由()承担
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:安装.拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.P258.
第43题:以下说法正确的是()。
A.禁止夜间进行建筑施工作业
B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明
C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意
D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外
正确答案:查看最佳答案
第44题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第45题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
正确答案:查看最佳答案
第48题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:在工程建设中，如果拟采用的新技术.新工艺.新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位
正确答案:查看最佳答案
第50题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。
A.债务
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。
第51题:根据有关规定，对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年，其起算时间应为()。
A.工程开工之日
B.合同签订之日
C.竣工验收之日
D.工程交付之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项A，建设单位与施工单位协商一致，可以合理地调整工期，选项B，暴(同音字)破作业，由建设单位办理批准手续，选项D建设单位不需要告知施工企业。
第54题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。
第55题:根据《招标标投标违法行为公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。
A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个
B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明
C.被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第56题:王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。
A.办理手续
B.验收房产
C.权利瑕疵担保
D.现实交付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第150条规定，出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权，买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此，王某首先要承担权利瑕疵担保义务。
第57题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第58题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D.甲应承担付款义务
正确答案:查看最佳答案
第59题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。
A.拒绝作业权
B.紧急避险权
C.应急处理权
D.回避求救权
正确答案:查看最佳答案
第60题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302
第61题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式
第63题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。
A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月
B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月
C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月
D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。
A.经依法登记，发生设立效力
B.合同签字盖章，发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记
D.未经登记，不动产交易合同无效
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于设计单位的权利的说法，正确的是()。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第66题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()
A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀
B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判诀违反法定程序的，依法改判
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位
C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款
D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第69题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件开发者
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。
A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上
E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
正确答案:查看最佳答案
第72题:李某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻在某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据不包括()。
A.建设工程施工合同
B.法律.法规及有关技术标准
C.劳动用工合同
D.工程设计文件
E.招标公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。
A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准
B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准
C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定
D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准，工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定，工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定，工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。
第74题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:安全生产管理的方针是“安全第一.预防为主.综合治理”，其生产经营单位的主要负责人的职责是()。
A.建立.健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
D.组织或参与本单位应急演练
E.依法报告安全事故情况
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《合同法》，撤回要约的通知应当()
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人
C.在要约人发出承诺同时到达受要约人
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人
E.与与要约同时到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。
A.有保证工程安全的总体部署
B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理
C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格
D.施工图设计文件已通过审查
E.有保证工程质量的具体措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。
A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分
B.限定投标企业必须具有总承包资质
C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料
D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E.单独组织某投标人踏勘现场
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。
A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明
B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案
C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备
D.勘察设计单位要执行强制性标准，并且保证勘察设计质量
E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务
正确答案:查看最佳答案
第81题:生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行()
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
B.每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:当事人对人民法院委托的鉴定部门做出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在()情形，人民法院应予准许。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格的
B.鉴定程序严重违法的
C.鉴定结论明显依据不足的
D.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形
E.鉴定人员经验不足
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程施工常用的担保种类有()。
A.施工投标保证金
B.施工合同履约保证金
C.工程款支付担保
D.预付款担保
E.价款结算担保
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
第86题:建筑工程的保修范围应当包括()。
A.地基基础工程.主体结构工程
B.屋面防水工程和其他土建工程
C.电气管线.上下水管线的安装工程
D.供热.供冷系统工程
E.门窗工程
正确答案:查看最佳答案
第87题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。
A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每半年组织一次演练
B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人
C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督
D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据我国《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合规定是()。
A.内容具体确定
B.要约是一种行为
C.承担责任
D.表明经受合同的承诺
E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。
A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工
C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收
E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。
A.招标人必须编制标底且标底是保密的
B.一个招标项目可以有两个标底
C.招标人不得规定最低投标限价
D.招标人不得规定最高投标限价
E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作
正确答案:查看最佳答案
第93题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。
A.在合理期限内提供证明
B.不能履行义务方应及时通知对方
C.免责程度限于不可抗力的影响程度
D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分
E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。
A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的
B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的
C.因不可抗力致使不能实现合同目的的
D.当事人一方迟延履行债务的
E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的
正确答案:查看最佳答案
第95题:关于施工现场工人生活居住区问题，下列说法错误的有()。
A.生活区的选址应当符合安全性要求
B.现场的生活区可以与作业区合并设置
C.现场的生活区和办公区必须分开设置
D.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
E.工人宿舍可以设置在已通过中间验收的未竣工建筑物内
正确答案:查看最佳答案
第96题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于合同解除的说法，正确的有()。
A.合同解除适用于可撤销合同
B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月
C.对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力
D.合同解除仅使合同关系自始消灭
E.合同解除须有解除的行为
正确答案:查看最佳答案
第99题:在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。
A.继续按照工程设计图纸施工
B.按照技术标准修改工程设计
C.追究设计单位违法责任
D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年新版广西壮族自治区一级建造师法规在线考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
