[点击进入2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于施工合同解除的说法，正确的是()。
A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:(1)发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)巳经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包.违法分包的。
第1题:根据《建筑业企业资质管理规定》，以下不属于建筑业企业资质的是()。
A.施工总承包
B.专业承包
C.劳务分包
D.专业分包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查企业资质等级许可制度。从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。其中，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和劳务分包三个序列。D符合题意。
第2题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当注明规格.型号.性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。
第3题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()
A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:教材P84
第5题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为2000万元，工期为18个月。按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第6题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32
第7题:结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()M。
A.0.2
B.0.5
C.0.8
D.1.0
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色施工导则》中规定:结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。
第8题:下列法律部门中，属于宪法相关法的是()。
A.《行政复议法》
B.《行政许可法》
C.《行政处罚法》
D.《国务院组织法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:宪法是国家的根本大法，是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物，集中反映各种政治力量的实际对比关系，确认革命胜利成果和现实的民主政治，规定国家的根本任务和根本制度，即社会制度.国家制度的原则和国家政权的组织以及公民的基本权利义务等内容。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》.《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》.《中华人民共和国国籍法》.《中华人民共和国国务院组织法》.《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。
第9题:依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般情况下，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.5
B.7
C.15
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故.火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
第10题:张阳15周岁，因智力超常被某大学录取。在入学半年后有一项重大专利，与某公司达成转让该专利的协议，则该转让协议()。
A.有效
B.效力未定
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查效力待定合同。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同主要包括:限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同;无权代理人以被代理人名义订立的合同;无处分权人所订立合同。张阳15周岁，属于限制行为能力人，转让专利协议属于其不能独立签订的合同。因此，其签订的合同为效力待定合同，必须经过其法定代理人追认后方能有效，因此本题应选B。
第11题:市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在()编制完成。
A.进场前
B.施工前
C.开挖前
D.放样前
正确答案:查看最佳答案
第12题:监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。
A.要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.向安全生产监督行政主管部门报告
D.向建设工程质量监督机构报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。本题中监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改。
第13题:下列文书中，不具有执行效力的是()。
A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书
B.人民法院作出的先予执行的裁定
C.人民法院依督促程序发布的支付令
D.当事人达成的和解协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。
第14题:以下关于仲裁协议说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，当事人可以向工程所在地法院起诉
D.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
正确答案:查看最佳答案
第15题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:有下列情形之一的，合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121
第16题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第17题:在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力设施保护区施工作业的规定。在依法规划的电力设施保护区内修建建筑物.构筑物或者种植植物.堆放物品.危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除.清除或砍伐。
第18题:2018年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，则该行为属于()。
A.合法行为，洗车是司机的权利
B.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D.违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《水污染防治法》规定，禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。
第19题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.施工单位的主要负责人
B.施工单位的项目负责人
C.监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
第20题:·当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。
A.代理人超越代理权订立的合同
B.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同
C.因重大误解而订立的合同
D.以合法形式掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。选项A属于效力待定合同，选项B属于无效的免责条款，选项C属于可撤销合同，选项D属于无效合同。
第21题:按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任.权限的说法中，正确的是()。
A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任
B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收
C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款
D.施工监理必须采用旁站监理方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面:(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。
第22题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料，不包括()。
A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()
A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开
B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开
C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开
D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104
第24题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构，正确；B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署；C检测机构是具有独立法人资格的中介机构；D根据《建设工程质量管理条例》，涉及结构安全的要检测，所以不仅仅是参考。P272
第25题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。
A.投保人与受益人
B.保险人与投保人
C.投保人与被保险人
D.投保人.被保险人和受益人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。
第26题:下列法律中，属于行政法的是()
A.《公司法》
B.《建筑法》
C.《合同法》
D.《治安管理处罚法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政法主要包括:行政处罚法.行政复议法.行政监察法.治安管理处罚法。
第27题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
第28题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第29题:某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。
A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假120天
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。
A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业
B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业
C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。
第31题:张三和李四合同纠纷申请仲裁。二人各选定一名仲裁员，首席仲裁员由其共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(1)仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。(2)仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
第32题:下列法律中，属于行政法的是()。
A.《审计法》
B.《侵权责任法》
C.《反垄断法》
D.《城乡规划法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是行政法。《行政处罚法》.《行政复议法》.《行政许可法》.《环境影响评价法》.《城市房地产管理法》.《城乡规划法》.《建筑法》等属于行政法。
第33题:工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。
A.安全生产投入是否充足
B.是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。
第34题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列招标人的行为中合法的是()。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。
第36题:某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理:(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。(3)因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。
第37题:当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
第38题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第39题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。
A.申请执行的期间为6个月
B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效日起计算。
第40题:关于融资租赁合同的说法，正确的是()。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第41题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。
A.采购数量变更
B.公司名称变更
C.合同签约人员变更
D.公司法定代表人变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。
第42题:《文物保护法》规定，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，在批准前应当征得()同意。
A.上一级人民政府环境保护主管部门
B.上一级人民政府文物行政部门
C.本级人民政府环境保护主管部门
D.本级人民政府文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第43题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
第44题:关于执行申请期间的说法，正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第45题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点，在这种情况下，应当以约定的()为合同履行地。
A.货物验收地
B.交货地点
C.货物到达地
D.货物调试安装地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等，均不应视为合同履行地。
第46题:关于投标的说法，正确的是()
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收
B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收
C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《民事诉讼法》，()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。
第48题:2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第49题:关于物权的说法，正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村士地承包经营者同意.土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有.使用.收益.处分四项权能。不可以是同一人P16B选项错误，用益物权对他人的物的占有.使用.收益权。不可以是该物的所有权人。P16C选项正确，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意.土地所有人不得在该地块设立地役权。P18D选项错误，不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。P18
第50题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。
A.建筑市场有关法律责任
B.质量安全问题
C.建筑市场有关违法行为
D.违反法定基本程序问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。
第51题:甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1小时
B.6小时
C.12小时
D.24小时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第53题:关于代理的说法，正确的是().
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。
第54题:关于建筑工程发包的说法，正确的做法是()。
A.建设工程只能招标发包，不能直接发包
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑材料.建筑构配件等也必须发包，并由承包人采购
D.总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查工程发包制度。建设工程的发包方式主要有两种:招标发包和直接发包，A错误。禁止发包单位将建设工程肢解发包，所谓肢解发包指的是建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为，B错误。小规模的建筑材料.建筑构配件的釆购，可以由招标人进行，也可以由招标人委托承包单位进行，C错误。
第55题:某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。
A..1
B..9
C.0.95
D.1.1
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
第56题:建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。
A.3000元以上3万元以下
B.5000元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上20万元以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款:①发现文物隐匿不报或者拒不上交的;②未按照规定移交拣选文物的。
第57题:下列法律部门中，《劳动合同法》属于()。
A.经济法
B.社会法
C.行政法
D.民法商法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间.社会不同部分之间的法律关系。《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》).《中华人民共和国矿山安全法》(以下简称《矿山安全法》).《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》).《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《职业病防治法》).《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》).《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等属于社会法。
第58题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。
A.6个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
第59题:建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
第61题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。
A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加
D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第62题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。
A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施
E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。
A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力
B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力
C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理
D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记
E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
第64题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。
A.项目经理越权订立的合同
B.材料员私自出售废旧钢材
C.因重大误解订立的合同
D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同
E.在订立合同时显失公平
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
第65题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。
A.为加快进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了建议
正确答案:查看最佳答案
第66题:法人应当具备的条件有()。
A.依法成立
B.有自己的场所
C.有必要的财产或者经费
D.有自己的名称.组织机构
E.能够独立承担无限民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人应具备的条件:依法成立;应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。
第67题:下列选项中，属于无效合同的有()。
A.材料供应商和建设单位联合欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C.施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段签订合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第68题:某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有()。
A.两份投标文件载明的项目经理均为李某
B.两份投标文件的投标报价规律性差异
C.投标人使用伪造的许可证
D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜
E.投标人提供虚假的财务状况或业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第69题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()
A.替代性
B.铺助性
C.临时性
D.长期性
E.关键性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133
第70题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。P84
第71题:关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前，发包方(业主)应为建设工程办理保险，支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。
第72题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。
A.专业资质
B.综合资质
C.施工劳务资质
D.专项资质
E.行业资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。
第73题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。
A.守法遵章的义务
B.接受安全生产教育培训的义务
C.安全事故隐患报告的义务
D.获得施工安全防护用品的义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利，注意区分权利和义务。
第74题:关于无效合同的说法，正确的有()
A.无效合同不具有违法性
B.无效合同具有违法性
C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力
D.无效合同自订立之时就不具有法律效力
E.无效合同可能会损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。
第75题:公民的监督权包括()
A.控告权
B.建议权
C.申诉权
D.起诉权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:公民的监督权包括建议权.检举控告权.申诉权。起诉权为诉讼权利。
第76题:·对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。
A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权
B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的
C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的
D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的
E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。
第77题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。
第78题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021年安徽省合肥二级建造师模拟习题测试请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷；⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149
第79题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
B.非因本人意愿中断就业的
C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
D.本人应征服兵役的
E.人本已失业，有身份证明的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
