[点击进入云南省监理工程师题目和模拟考试系统]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:监理工程师因过错造成重大质量事故的,()。
A.责令停止执业1年
B.吊销执业资格证书,3年内不予注册
C.吊销执业资格证书,5年内不予注册
D.吊销执业资格证书,终身不予注册
正确答案:查看最佳答案
第2题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第3题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第5题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第6题:下列对建设工程目标控制的要求中,属于进度全方位控制的是()。
A.对整个建设工程所有目标进行控制
B.在工程建设的早期就编制进度计划
C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制
D.确保基本质量目标的实现以免影响进度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:项目监理机构建立的前提是()。
A.监理目标
B.监理工作内容
C.监理人员岗位职责
D.监理工作流程
正确答案:查看最佳答案
第8题:业主提供满足监理工作需要的设施不包括()。
A.办公设施
B.交通设施
C.检查设施
D.生活设施
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第10题:在监理工作过程中,工程监理企业一般不具有()。
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议权
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
正确答案:查看最佳答案
第11题:监理人需要更换总监理工程师时,需要提前()天向委托人报告,并经其同意后方可更换。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第12题:在建设工程目标控制的措施中,()是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。
第14题:不同风险对策的适用性需从()方面考虑。
A.效果
B.代价
C.效果和代价
D.效果或代价
正确答案:查看最佳答案
第15题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第16题:实行项目法人责任制的工程项目中,下列属于项目法人单位项目总经理的职权是()。
A.筹措建设资金
B.审核上报项目初步设计和概算文件
C.提出项目开工报告
D.编制项目财务预算.决算
正确答案:查看最佳答案
第17题:不同等风险量曲线上,一个点离原点越远,表示风险量()。
A.越大
B.越小
C.越不容易衡量
D.越容易衡量
正确答案:查看最佳答案
第18题:《建设工程安全生产管理条例》规定,对安全防护用具.机械设备.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的施工单位,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处()罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.5万元以上30万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.5万元以上20万元以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第20题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,工程监理单位需要更换总监理工程师时,应提前()天书面报告建设单位。
A.3
B.5
C.7
D.14
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列文件资料中,可作为监理实施细则编制依据的是()
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《招标投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目,若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大,可经()认定后采用邀请招标方
A.项目审批.核准部门
B.建设单位
C.工程监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第23题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第24题:建设工程风险分解常用的组合分解方式是按()三方面进行风险分解。
A.时间维.目标维和结构维
B.时间维.结构维和因素维
C.时间维.目标维和因素维
D.目标维.结构维和因素维
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:按照()一经营活动基本准则,监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第27题:职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是()监理组织。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:平行承包模式缺点之一是()。
A.不利于质量控制
B.不利于工期控制
C.不利于业主选择承建单位
D.不利于投资控制
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建筑法》,建筑工程开工前,由()向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第30题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。
A.分项工程.分部工程.单位工程
B.单位工程.分部工程.专业.阶段
C.单位工程.分部工程.检验批
D.检验批.分部工程.单位工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第32题:风险自留水平,是指选择哪些风险事件作为风险自留的()。
A.规模
B.非基金储备
C.内容
D.对象
正确答案:查看最佳答案
第33题:《建设工程文件归档整理规范》规定,监理单位应短期保存的监理文件是()。
A.项目监理机构总控制计划
B.供货单位资质材料
C.有关造价控制的监理通知
D.工程竣工总结
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。
第35题:在项目监理机构的组织形式中,职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报的组织形式是()。
A.直线职能制
B.职能制
C.直线制
D.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程目标分解最基本的方式是()。
A.按工程内容分解
B.按时间分解
C.按总投资构成分解
D.按组织结构分解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第38题:信息管理的目的就是通过(),使决策者能及时.准确地获得相应的
A.对信息的合理分类
B.有组织的信息流通
C.建立信息管理系统
D.正确运用信息管理手段
正确答案:查看最佳答案
第39题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第40题:所谓组织设计,是对()的设计过程。
A.组织活动
B.组织结构
C.组织活动或组织结构
D.组织活动和组织结构
正确答案:查看最佳答案
第41题:《建设工程监理规范》规定,在施工过程中,工地例会的会议纪要由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.业主
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第42题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。
第43题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。
A.经营方针
B.经营目标
C.经营业绩
D.经营文化
正确答案:查看最佳答案
第44题:按照规定,()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第45题:在国际上,工程咨询的发展趋势之一是()。
A.与工程承包严格分开
B.与工程承包相互渗透.相互融合
C.逐步取代工程承包
D.逐步从工程承包中分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第47题:用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据()。
A.客观概率
B.主观概率
C.平均概率
D.实际概率
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《建设工程监理规范>)(GB/T50319--2013),以下各项中,属于附录中“A类表”的是()。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长,增加的监理工作内容应视为()。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:在对建设工程质量进行系统控制时,应注意以下问题:()。
A.对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行控制
B.避免不断提高质量目标的倾向
C.确保基本质量目标的实现
D.尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
E.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第52题:影响监理机构人员数量的主要因素有()。
A.工程建设强度
B.建设工程复杂程度
C.合同中要求
D.监理单位的业务水平
E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工
正确答案:查看最佳答案
第53题:组织的特点是()。
A.可替代其他生产要素
B.不可替代其他生产要素
C.不是生产要素
D.是生产要素
E.在特定状态下是生产要素
正确答案:查看最佳答案
第54题:我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:()。
A.服务对象具有单一性
B.属于国家强制推行的制度
C.具有监督功能
D.市场准入采用双重控制
E.以建设项目管理学作为理论基础
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第56题:下列说法正确的是:()。
A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
C.监理例会应定期召开,每月举行一次
D.专业性监理会议由总监理工程师主持
E.专业性监理会议由专业监理工程师主持
正确答案:查看最佳答案
第57题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。
A.返工费用
B.医疗费
C.造成工期延误的损失
D.第三者责任损失
E.对工程使用造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第59题:在下列内容中,属于设计阶段质量控制任务的是()。
A.配合设计单位优化设计
B.确定设计质量标准
C.限额设计
D.审查阶段性设计成果
E.对设计方案进行技术经济分析
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第61题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第63题:快速路径法可在下列模式中采用:()。
A.平行承发包模式
B.总分包模式c.项目总承包模式d.pm模式e.
C.项目总承包模式
D.pm模式
E.cm模式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度,包括()。
A.合同管理制度
B.与业主的合作制度
C.监理服务需求调查制度
D.经营管理制度
E.企业内部信用管理责任制度
正确答案:查看最佳答案
第65题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第66题:组织设计原则包括()。
A.主观能动原则
B.专业分工与协作统一原则
C.权责一致原则
D.才职相称原则
E.弹性原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在下列内容中,体现建设工程监理科学性的是()。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益
B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍
C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
D.有足够的技术.经济资料和数据
E.实事求是.创造性地开展工作
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第69题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外,实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。
A.统一监理工程师的业务能力标准
B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C.合理建立工程监理人才库
D.同国际接轨,开拓国际工程监理市场
E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第72题:在对建设工程投资进行全方位控制时,应注意以下问题:()。
A.按总投资构成内容分解
B.认真分析建设工程特点,了解各项费用的变化趋势和影响因素
C.强调早期控制的重要性
D.抓主要矛盾,有所侧重
E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第74题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第75题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。
A.目标的客观性
B.目标的现实性
C.目标的明确性
D.目标的层次性
E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:风险识别的特点包括()。
A.多样性
B.个别性
C.客观性
D.主观性
E.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第77题:组织应具有的基本含义为()。
A.目标是组织存在的前提
B.组织中人员应分工协作
C.组织是生产要素之一
D.组织中的人员应明确权力层次
E.组织有组织结构图表示
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列说法正确的有()。
A.监理人员包括:总监理工程师,专业监理工程师和监理员,以及总监理工程师代表
B.监理人员的选择除应考虑个人素质外,还应考虑人员总体构成的合理性与
C.总监理工程师应由具有5年以上同类工程监理工作经验的人员担任
D.总监理工程师代表应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任
E.专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省监理工程师题目和模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。
A.提高建设工程投资决策科学化水平
B.促进工程建设领域管理体制的改革
C.规范工程建设参与各方的建设行为
D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
E.实现建设工程投资效益最大化
正确答案:查看最佳答案