全国一级建造师法规考试题型精准题库

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。

第1题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第3题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.实用新型

B.方案设计

C.发明

D.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

第6题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

第9题:下列各项中属于行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.警告.记过.撤职.开除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:检测机构不得转包业务.

第12题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。

A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级

C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书

D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。

A.编制基坑支护专项施工方案

B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.发现安全事故隐患后置之不理

正确答案:查看最佳答案

第18题:在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。

A.总承包单位承担责任

B.幕墙分包单位承担责任

C.总.分包单位承担连带责任

D.分包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第21题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是()。

A.予以追缴

B.不予支持

C.支付按合同约定全部支付

D.只支持按银行同类贷款利息支付

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。

A.能效标识

B.节能措施

C.质重保修书

D.建筑节能

正确答案:查看最佳答案

参考解析:节能的有关要求。P196。

第24题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第25题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

第26题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。

A.技术合同

B.买卖合同

C.委托合同

D.承揽合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施

C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第32题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第33题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()

A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀

B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判诀违反法定程序的，依法改判

正确答案:查看最佳答案

第36题:2010年3月12日，张某与王某因合同纠纷引发诉讼，张某委托某律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则李律师有权代为()。

A.变更诉讼请求

B.提起上诉

C.进行和解

D.参加辩论

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。

第38题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第39题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第41题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第42题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案

第44题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第45题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

第47题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年，3年的约定是无效的，因此施工单位应当承担维修责任。

第49题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

第50题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。

A.确认

B.订立

C.履行

D.谈判

正确答案:查看最佳答案

第51题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。

A.重大责任事故罪处

B.重大劳动安全事故罪处理

C.工程重大安全事故罪处

D.意外事件处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第53题:电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于()元。

A.1200

B.1500

C.1600

D.1760

正确答案:查看最佳答案

第54题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。

A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.建筑业企业依法终止的

C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的

D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

正确答案:查看最佳答案

第56题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第57题:关于民事诉讼正确的说法，正确的是()

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案

第60题:分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P215~216。

第62题:合同权利转让未通知债务人，则()。

A.转让合同无效

B.对债务人不发生效力

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。

第64题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.部门规章

D.自治条例

正确答案:查看最佳答案

第65题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

第66题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第68题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第69题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可

D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包

D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于《中华人民共和国担保法》的说法正确的是()。

A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效

B.担保方式主要有抵押.质押.保证.订金.留置

C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保

D.反担保同时也适用于《担保法》的规定

E.担保的目的是保障特定债权实现

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:《民事诉讼法》规定，有()情形，人民法院应裁定中止执行。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行的财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。

A.准备

B.草拟

C.征求意见

D.报批

E.备案

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分是()。

A.依法应当公开招标而采用邀请招标

B.确定的提交资格预审申请文件.投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

C.接受应当拒收的投标文件

D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标

E.招标文件的发售.澄清.修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

正确答案:查看最佳答案

第77题:6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还50万元

E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。

A.不动产既可用于抵押,也可用于质押

B.动产既可用于抵押,也可用于质押

C.动产既可用于抵押,但不可用于质押

D.不动产可用于抵押,但不可用于质押

E.动产既可用于质押,但不可用于抵押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因生产工艺上要求必须连续作业的

D.因特殊需求必须连续作业的

E.赶工作业

正确答案:查看最佳答案

第81题:建筑物构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

E.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()

A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率

B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣

C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票

D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票

正确答案:查看最佳答案

第83题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效()。

A.聘用单位破产的

B.聘用单位被吊销营业执照的

C.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的

D.已与聘用单位解除聘用合同关系的

E.受到刑事处罚

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

正确答案:查看最佳答案

第86题:依据不同的分类标准，定金合同属于()。

A.双务合同

B.单务合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.从合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金起到的是担保作用，属于从合同，按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同，属于实践合同(要物合同)，同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A.D.E。

第87题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。

A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对生产环境噪声污染企业事业单位的规定，B选项，征收的超标准排污费必须用于污染的防治，E选项超纲，教材未作规定。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。

第90题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。

A.给予警告，期限整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法，正确的是()。

A.有法定代表人

B.法人承担民事责任后，法定代表人不再承担民事责任

C.分为营利法人.非营利法人.特别法人

D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期

E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()

A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决

B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决

C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书

D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行

E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国一级建造师法规考试题型精准题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！