福建省福州监理工程师在线预习题

其他建筑考试安全员考试网 2022-7-16 8:55:48

[点击进入福建省福州监理工程师在线预习题]

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第1题:信息管理的目的就是通过()，使决策者能及时.准确地获得相应的

A.对信息的合理分类

B.有组织的信息流通

C.建立信息管理系统

D.正确运用信息管理手段

正确答案:查看最佳答案

第2题:《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应短期保存的监理文件是()。

A.项目监理机构总控制计划

B.供货单位资质材料

C.有关造价控制的监理通知

D.工程竣工总结

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第4题:某工程分为两个子项目，合同总价为4800万美元，其中子项目一的合同价为2100万美元，子项目二的合同价为2700万美元，合同工期为32个月，则工程建设强度为()万美元/年。

A.1560

B.1280

C.1800

D.2400

正确答案:查看最佳答案

第5题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。

A.投入

B.转换

C.反馈

D.对比

正确答案:查看最佳答案

第6题:《建设工程监理合同(示范文本)》的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。

A.所管辖的人数

B.所要协调的工作量

C.职权的大小

D.职位的高低

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，仅就中标通知书.协议书.专用条件而言，优先解释顺序正确的是()。

A.协议书→专用条件→中标通知书

B.协议书→中标通知书→专用条件

C.专用条件→中标通知书→协议书

D.专用条件→协议书→中标通知书

正确答案:查看最佳答案

第9题:要规范工程建设参与各方的建设行为，就要建立有效的约束机制，其根本目的是()。

A.实行工程监理制

B.最大限度地减少其不良后果

C.强调事前控制

D.有利于政府的监督管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下列不属于风险管理主要环节的是()。

A.投机风险

B.风险识别

C.风险分析与评价

D.风险对策的实施

正确答案:查看最佳答案

第11题:组织中的()指的就是组织中成员之间的关系，而不是某一个人的

A.职责

B.职位

C.职能

D.职权

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列属于施工准备阶段建设监理工作的主要内容的是()。

A.在单位工程开工前检查施工单位的复测材料

B.监督材料采购合同的实施

C.制定材料.设备采购计划

D.对施工测量.放样等进行检查

正确答案:查看最佳答案

第14题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第15题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。

A.社会团体

B.工程毗邻单位

C.建设资金提供单位

D.政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()。

A.及时得到工程预付款

B.听取监理工程师的建设性意见

C.解除其对施工进度所承担的责任和义务

D.使监理工程师及时下达开工令

正确答案:查看最佳答案

第17题:监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。

A.正常工作

B.伴随工作

C.附加工作

D.连带工作

正确答案:查看最佳答案

第18题:2014年真题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

第20题:监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是()。

A.监理大纲

B.监理实施细则

C.监理规划

D.上述都是

正确答案:查看最佳答案

第21题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:复位纠偏.加固补强等补救措施和返工费用属于()引起的损失。

A.投资风险

B.进度风险

C.质量风险

D.安全风险

正确答案:查看最佳答案

第23题:对改建.扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第24题:若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲.乙两风险事件的风险量()。

A.肯定相等

B.甲＞乙

C.可能相等

D.甲＜乙

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在实施建设监理的工程上，最基本的要求是()。

A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故

B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故

C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故

D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故

正确答案:查看最佳答案

第26题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第27题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当达到规定的深度并注明()使用年限。

A.最短

B.经济

C.最长

D.合理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:项目监理机构组织协调工作中，不属于内部协调内容的是()。

A.建立信息沟通制度

B.与政府建设行政主管机构的协调

C.及时交流信息.处理矛盾，建立良好的人际关系

D.明确监理人员分工及各自的岗位职责

正确答案:查看最佳答案

第29题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第30题:建设单位直接采购或招标采购设备时，()要协助编制设备采购方案。

A.监理工程师

B.总包单位

C.安装单位

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在委托监理合同实施中，监理单位应给予总监理工程师充分的授权，来充分体现建设工程监理实施()的原则。

A.权责一致

B.总监理工程师负责制

C.严格监理，热情服务

D.公正.独立.自主

正确答案:查看最佳答案

第32题:中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产()。

A.归中国合作者所有

B.归外国合作者所有

C.按原合同约定的比例折价处理

D.另签协议折价处理

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程监理单位接受建设单位委托提供工程勘察设计阶段其他相关服务时，工程监理单位可协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审，对工程设计成果进行评审时首先需要做的是()。

A.根据设计成果特点，确定相应的专家人选

B.事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单

C.邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料.建设单位的需求及相关部门的规定等

D.组织相关专家对设计成果评审会议，收集各专家的评审意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:在改建.扩建和维修工程中，对改建的部分应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第35题:(在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。

A.公平性

B.自主性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第36题:对验收不符合合同规定的质量要求的应该采用()。

A.对承建单位罚款

B.拒付工程款

C.要求返工

D.扣一部分工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:项目监理机构监理的前提是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.选派监理人员

D.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

第38题:监理工程师因过错造成重大质量事故的，()。

A.责令停止执业1年

B.吊销执业资格证书，3年内不予注册

C.吊销执业资格证书，5年内不予注册

D.吊销执业资格证书，终身不予注册

正确答案:查看最佳答案

第39题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。

A.工程建设重大问题的决策权

B.工程建设重大问题的建议权

C.工程建设有关问题的决策权

D.工程建设有关问题的建议权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第41题:相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调()。

A.主动控制

B.被动控制

C.主动控制与被动控制相结合

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第42题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。

A.旁站

B.专检

C.平行检验

D.巡视

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。

A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险

B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险

C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险

D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列不属于项目监理机构组织协调方法的是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第46题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第47题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第48题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第49题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。

A.有效性

B.定量化

C.时效性

D.惟一性

E.灵活性

正确答案:查看最佳答案

第51题:风险识别的特点包括()。

A.多样性

B.个别性

C.客观性

D.主观性

E.不确定性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第53题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。

A.目标的客观性

B.目标的现实性

C.目标的明确性

D.目标的层次性

E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第55题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题:()。

A.采用全寿命分析方法

B.采用价值工程理论

C.掌握客观规律，充分考虑制约因素

D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观

E.将目标规划和计划结合起来

正确答案:查看最佳答案

第56题:在采用风险回避对策时需要注意以下问题:()。

A.回避一种风险可能产生另一种新的风险

B.回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性

C.风险回避肯定不是最佳对策

D.回避风险可能不实际或不可能

E.回避风险可能失败

正确答案:查看最佳答案

第57题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。

A.保险经纪人

B.建筑师

C.结构工程师

D.生产企业的工程师

E.工程咨询公司

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第60题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第61题:下列说法正确的有()。

A.监理人员包括:总监理工程师，专业监理工程师和监理员，以及总监理工程师代表

B.监理人员的选择除应考虑个人素质外，还应考虑人员总体构成的合理性与

C.总监理工程师应由具有5年以上同类工程监理工作经验的人员担任

D.总监理工程师代表应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任

E.专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任

正确答案:查看最佳答案

第62题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。

A.组织形式

B.组织结构

C.出资方式

D.回收投资的期限

E.分配利润和分担风险的依据

正确答案:查看最佳答案

第63题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.政府主管部门

E.工程毗邻单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:项目组织结构形式选择的基本原则是:()。

A.有利于工程合同管理

B.有利于监理目标规划

C.有利于专业人员才能发挥

D.有利于决策指挥

E.有利于信息沟通

正确答案:查看最佳答案

第65题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。

A.审查施工单位的施工组织设计

B.审查施工单位的施工进度

C.协调各单位关系

D.预防并处理好工期索赔

E.审查确认施工分包单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第67题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第69题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第70题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第71题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第72题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省福州监理工程师在线预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第73题:监理工作规范化体现在()。

A.人员组成固定性

B.工作的时序性

C.档案资料的完整性

D.职责分工的严密性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第74题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。

A.缺乏风险意识

B.风险评价失误

C.风险决策延误

D.风险决策实施延误