[点击进入2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列关于应急预案的修订的表述中,错误的是()。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于建设单位安全责任的说法,正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任,选项A,建设单位与施工单位协商一致,可以合理地调整工期,选项B,暴(同音字)破作业,由建设单位办理批准手续,选项D建设单位不需要告知施工企业。
第2题:下列合同中,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.买卖合同
B.运输合同
C.借款合同
D.租赁合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。
A.约定部分投标人放弃投标或者中标
B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人
D.委托同一单位或个人办理投标事宜
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于规划许可证和施工许可证的领取,说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时,应当报送安全施工措施并进行审批
C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业,可以直接发包的工程采用招标发包,可以邀请招标的采用公开招标,确定的施工企业无效
D.发证机关收到申请,发现申请人证明文件不全时,应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
第5题:宋某将其房屋出租给陈某,房屋租赁合同约定租期1年,租金按月支付。期间,宋某因子女出国留学急需资金,便决定出售该房屋。对此,下列说法中错误的是()。
A.该租赁合同在房屋出售后即无效
B.宋某有权在租赁期出售房屋
C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利
D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《合同法》第230条规定:“出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第229条还规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。”因此,本题中A选项是错误的说法。
第6题:甲.乙.丙.丁四个公司分别出资500万.200万.200万.100万建造师一栋楼房,约定建成后按投资比例使用,但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法,正确的是()-
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%,有权决定该楼的重大修缮事宜
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考査的是所有权和管理。P19。
第7题:延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。
A.1
B.2
C.4
D.20
正确答案:查看最佳答案
第8题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中,不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时就位,在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工,监理人未及时作出书面答复
B.承包人因工人回家过年不能按时开工,在节后7天以书面形式向监理提出延期施工
C.因设计进度拖延,监理工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求,监理工程师书面通知承包人延期开工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是()。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减.更换成员的,应当书面通知招标人
C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标
正确答案:查看最佳答案
第12题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中,不正确的是()。
A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同
B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬
C.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬
D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法,正确的是()。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权期间届满的,自动续期
D.建设用地使用权消灭的,建设用地使用权人应当及时办理注销登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
正确答案:查看最佳答案
第18题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW,则施工单位应当()。
A.单独设计配电系统
B.编制用电组织设计
C.制定安全用电措施和电气防火措施
D.确定用电安全防护措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第20题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形,不包括()。
A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人
B.出租.出借注册证书用于企业资质年检
C.在转包项目中担任项目负责人
D.违法行为造成重大质量安全事故
正确答案:查看最佳答案
第21题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架,总承包单位安全人员发现后及时予以制止,并要求整改,但分包仍一意孤行拒不改正,最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡,对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。正确答案为B。
第23题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
正确答案:查看最佳答案
第24题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得该工程()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于节能技术进步的说法,正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资金予以支持
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B.责令停业整顿,降低资质等级
C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。
A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立
B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同
C.集体合同订立后,应当报送劳动行政部门
D.集体合同对用人单位有约束力,对劳动者没有约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的,经企业申请.审批,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期
D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月,始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。
A.该公司不能视其为购买
B.杨先生有权继续试用
C.该公司可以视其为购买
D.被视为购买的杨先生应拒绝付费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买。因此,该公司可以视杨先生为购买。
第32题:关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。
A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人
B.已经发售的资格预审文件.招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用
C.已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息
D.应当及时发布公告
正确答案:查看最佳答案
第33题:标准规范.规程都是标准的表现方式,习惯上统称为标准。当针对操作.工艺.管理等专用技术要求时,一般采用()。
A.标准
B.规范
C.规程
D.规范或规程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:在施工现场安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设备,必须由()承担
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:安装.拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.P258.
第35题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。
A.没有合法授权
B.超越代理权
C.代理权授权不明确
D.代理权终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《立法法》,下列事项中,法律.行政法规均可以进行规定的是()。
A.诉讼和仲裁
B.建筑业增值税税率的确定
C.限制人身自由的强制措施和处罚
D.施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
第38题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间,该承包商与开发商签订了房屋买卖合同,购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
第39题:下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备.征求意见.修正.送审
B.征求意见.修正.送审.报批
C.准备.专家会审.征求意见.报批
D.准备.征求意见.送审.报批
正确答案:查看最佳答案
第41题:按照我国《建筑法》的规定,()确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。
A.国务院环境保护主管部门
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府环境保护主管部门
D.省级人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.建筑安全监督管理机构
C.工程质量监督机构
D.施工图设计文件审查单位
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列知识产权法保护对象中,属于专利法保护对象的是()。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件,AB选项没有,C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查,不是办理审批手续。D选项是正确的。
第46题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
第47题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是()。
A.供应商应承担由此给承包人造成的损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同,供应商应暂停送货
D.承包人拒绝接受,应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
第48题:关于劳务派遣的说法,正确的是()
A.可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司拍到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量.派遣期限.劳动报酬和社会保险费的数额和支付方式以及违反协议的责任。
第49题:关于《合同法》的公平原则,下列表述不正确的是()。
A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等
B.公平包括合同的风险应该合理分配
C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商
D.公平包括合同中违约责任的确定要合理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第5条规定“当事人应当遵守公平原则确定各方的权利义务”。具体包括:(1)在订立合同时,不得滥用权力.不得欺诈,要根据公平原则确定双方的权利和义务;(2)合理分配风险;(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则条件下签订合同,有些情况下合同当事人的权利义务是不平等的,如赠与合同中,一方就只有权利,而另一方就只有义务,因此选项中只有A是错误的。
第50题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
正确答案:查看最佳答案
第51题:在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分价款不能协商一致的,可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A.签约时的签约地时
B.履约时的签约地时
C.履约时的项目所在地时
D.签订建设工程合同时
正确答案:查看最佳答案
第53题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班,该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后,该建筑公司向代理商购买了这套软件,则下列说法中正确的是()。
A.甲拥有m软件的所有权和知识产权
B.甲拥有m软件的知识产权
C.乙拥有m软件的知识产权
D.甲拥有m软件的使用权
正确答案:查看最佳答案
第54题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。
A.2017年7月6曰
B.2017年7月8曰
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
正确答案:查看最佳答案
第56题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A.中央
B.省级以上
C.镇级以上
D.县级以上
正确答案:查看最佳答案
第57题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
正确答案:查看最佳答案
第59题:在某工程的施工招标中,某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元,双方在合同中约定了垫资条款,但未约定垫资利息。根据有关司法解释,下列说法正确的是()。
A.由于当事人对垫资利息没有约定,按照工程欠款处理
B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
正确答案:查看最佳答案
第60题:甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,依据《合同法》,要约生效的时间应为()。
A.乙发出电子邮件时的时间
B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间
C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间
D.甲知道收到邮件时的时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。
A.侵权行为
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第62题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
第63题:在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工企业
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第65题:下列选项中,不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。
A.国家标准
B.行业标准
C.技术标准
D.企业标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《标准化法》的规定,我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。
第66题:关于施工企业返修义务的说法,正确的是()
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因造成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是()。
A.人民法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政主管部门
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是可撤销合同。P134
第68题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第69题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是()
A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P101“四.总分包的连带责任”,这题每年都考,但是有越出越烂的迹象。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:根据《合同法》的规定,违约责任的承担方式的有继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。如合同中未约定违约责任,当事人一方不履行合同义务的,违约方应当承担的违约责任有()。
A.赔礼道歉
B.继续履行
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第71题:既有建筑节能改造,是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑()等实施节能改造的活动。
A.围护结构
B.保温结构
C.采暖制冷系统
D.照明设备
E.供水系统
正确答案:查看最佳答案
第72题:和解是当事人之间自愿协商,没有第三人参加,一方当事人不履行和解协议,另外一方也不可以向法院申请强制执行,即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是()。
A.诉讼前的和解
B.诉讼中的和解
C.执行中的和解
D.仲裁中的和解
E.判决中的和解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
第75题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可,符合法律规定的认可方式有()。
A.总承包合同中约定分包的内容
B.建设单位指定分包人
C.总承包合同没有约定分包内容的,事先征得建设单位同意
D.劳务分包合同由建设单位确认
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。
A.应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查
B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到施工现场进行带班检查
C.建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的20%
D.工程出现险情或发现重大隐患时,应到施工现场带班检查
E.工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定,建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时,建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查,督促工程项目进行整改,及时消除险情和隐患。
第77题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,下列说法正确的有()。
A.危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
B.危大工程应急抢险结束后,施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进行后评估
C.专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见
D.专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于行政纠纷的说法,正确的有()
A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷
B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼
C..行政诉讼的被告只能是行政机关
D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼
E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼
正确答案:查看最佳答案
第80题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工单位不良行为的有()。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.未在规定期限内办理资质变更手续的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的
E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《安全生产法》的规定,从业人员在安全生产活动中的义务包括()。
A.绝对服从作业指挥
B.正确佩戴和使用劳动防护用品
C.制定安全生产事故的处理程序
D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识
E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列合同中,债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。
A.当事人因信任订立的委托代理合同
B.建筑材料供应合同
C.合同中约定禁止债权人转让权利
D.供用电.水.气.热力合同
E.最高额抵押的主合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人,但是下列三种情形除外:(1)根据合同性质不得转让的,A选项属于此类;(2)按照当事人约定不得转让的,C选项属于此类;(3)依照法律规定不得转让的,E选项是按照《担保法》的规定,所以属于此类。
第85题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力,工程受到了损害,则构成施工单位免责的条件包括()。
A.在合理期限内提供证明
B.不能履行义务方应及时通知对方
C.免责程度限于不可抗力的影响程度
D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分
E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害
正确答案:查看最佳答案
第86题:关于工程建设中债的说法,正确的有()。
A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债
B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债
C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债
D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债
E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《绿色施工导则》,水源利用中,应当优先采用()。
A.地下水作为混凝土搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅拌
D.中水饮用
E.收集雨水养护
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于调解法律效力的说法,正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后,即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议,具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《劳动合同法》,用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时,下列说法正确的是()。
A.可以订立无终止时间的劳动合同
B.可以要求劳动者提供担保
C.可以向劳动者收取适当入职保证金及扣押证件
D.可以约定竞业限制条款
E.可以约定专业技术培训服务违约金
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《合同法》的规定,下列合同中免责条款无效的有()。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的
C.因过失造成对方财产损失的
D.因重大过失造成对方财产损失的
E.意思表示不真实的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列关于著作权说法正确的是()。
A.著作权是随作品的创作完成而自动产生
B.著作权的客体是作品,在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品
C.单位作品的著作权完全归单位所有
D.一般情况下,职务作品的著作权由作者享有
E.受委托创作的作品,著作权归委托人所有
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于法的效力符合《立法法》规定是()。
A.同一机关制定的特别规定与一般规定不一致时,适用特别规定
B.宪法至上
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致不能确定如何适用时,由国务院裁决
D.根据授权制定的法规与法律规定不一致不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决
E.《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》是上位法,而《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》是下位法,所以上位法优于下位法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。
A.根据合同性质不得转让的
B.按照当事人约定不得转让的
C.未经债务人同意的转让
D.未办理批准登记手续的转让
E.依照法律规定不得转让的
正确答案:查看最佳答案
第95题:工程建设企业标准一般包括企业的()。
A.技术标准
B.管理标准
C.组织标准
D.工作标准
E.操作标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设部《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出,工程建设企业标准一般包括企业的技术标准.管理标准和工作标准。
第96题:根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有()。
A.外墙防渗漏
B.设备安装
C.给排水管道
D.防水工程
E.装修工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:某建筑工程投入使用后发现存在设计问题造成的质量缺陷,则处理方式正确的是()。
A.由设计单位进行修复
B.先由施工单位负责维修,后向建设单位索赔
C.先由施工单位负责维修,后向设计单位索赔
D.由建设单位负责维修,后向设计单位索赔
E.建设单位可就施工单位的维修向设计单位索赔
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列关于债权表述,正确的是()。
A.债权既可能通过当事人约定也可能根据法律规定产生
B.债的关系中权利人和义务人都是特定的人
C.权利人要求义务人不为一定行为的权利,例如居民要求施工单位夜间停止噪声施工,也属于债权
D.甲.乙两单位签订了供货合同,但因丙单位的原因,乙未能按时收到货,则甲.乙均可以向丙提出索赔
E.建设单位拖欠工程进度款.施工单位拒绝修复质量缺陷,均构成侵权之债
正确答案:查看最佳答案
第99题:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施
B.对本单位的安全生产工作提出建议
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.获得安全生产教育和培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年全国各地一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!