[点击进入2022版全国二级注册建造师在线考试答题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于和解的说法，正确的是()。
A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解
C.和解达成协议，必须以书面形式作出
D.和解达成的协议具有合同效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，B错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D正确，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。P341-P342
第1题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。
A.联合体组成独立法人
B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同
C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程
D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。
第2题:下列属于行政处罚行为的是()。
A.拘役
B.罚金
C.撤职
D.没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定，行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分
第3题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是()
A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用
B.由注册建造师本人保管.使用
C.注册证书由单位保管.使用，执业印章由注册建造师本人保管使用
D.执业印章由单位保管.使用，注册证书由注册建造师本人保管使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定，，注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
第4题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
参考解析:给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金。收受定金的一方不履行的，应当双倍返还定金。8×2=16万元。P34当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或定金条款。P128
第5题:施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A是不合格且拒绝修复的，B是承包人解除施工合同的情形，D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126
第6题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题意在考核转包.分包.违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项8是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。
第7题:安全生产许可证的有效期为()年。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《安全生产许可证条例》第9条规定，安全生产许可证的有效期为3年。
第8题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。
A.甲与乙.丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙.丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙，甲与丙之间的合同均是有效的，但由于甲丙之间交付了设备，根据《物权法》，动产物权权的设立和转让，自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权，但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是，甲乙之间已转让物权，所以设备归丙所有，但甲乙之间合同有效，根据此合同，甲向乙承担违约责任。
第9题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
第10题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由请求解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第11题:超过诉讼时效期间，债务人自愿履行债务的，履行后债务人()。
A.可以请求返还
B.不得请求返还
C.可以要求返还
D.履行无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民法通则第138条规定，超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后，不得请求返还。
第12题:关于担保的说法，正确的是()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现
C.担保合同是主合同
D.反但保不适用《担保法》的规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A,用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同，参见教材P29-30
第13题:建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新检验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
第14题:投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件
B.投标截止
C.评标结束
D.发出中标通知书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。
第15题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:教材P123
第16题:施工企业委托律师代理诉讼属于()。
A.法定代理
B.指定代理
C.约定代理
D.委托代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理。如公民委托律师代理诉讼即属于委托代理。
第17题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡
正确答案:查看最佳答案
参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第18题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第19题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第20题:下列关于专利的说法，错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第21题:下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。
A.标底编制过程和标底必须保密
B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制
C.一个工程只能编制一个标底
D.招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故D项错误。
第22题:(1)下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。
A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁
B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼
C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁
D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。P321.
第23题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。
A.采购数量变更
B.公司名称变更
C.合同签约人员变更
D.公司法定代表人变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。
第24题:某建设工程施工合同约定，合同工期为11个月，合同价款为200万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。
A.10
B.20
C.100
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100
第25题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。
A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权
B.货物运输.港口作业.土地所有权
C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同
D.房屋买卖.土地所有权.借款合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
第26题:改性沥青混凝土混合料宜采用()拌合。
A.连续式搅拌机
B.移动式搅拌机
C.间歇式搅拌机
D.固定式搅拌机
正确答案:查看最佳答案
第27题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
第28题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定，以及刑事判决.裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间，不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误
第29题:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其资质条件，划分为不同的资质等级，其中()不是所要求的资质条件。
A.注册资本
B.专业技术人员
C.规模大小
D.已完成的建筑工程业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。C项不是所要求的资质条件。
第30题:下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是()。
A.监护纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.劳动纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《仲裁法》第3条规定，不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。
第31题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。
第32题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人授权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C.经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。P89
第33题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带义务的每个债务人.都负有清偿部分债务的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:工程总分包.联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总.分包人之问应负的连带责任，故B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。
第34题:页从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间()计算。
A.不再
B.重新
C.继续
D.单独
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。
第35题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是，该公司()。
A.2008年2月5日前未行使撤销权
B.2008年3月8日前未行使撤销权
C.未明确表示是否放弃撤销权
D.未明确表示是否继续履行该合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。
第36题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。
A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，()属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A正确，根据《建筑法》()《行政许可法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条B》等法律.行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产.主要人员.已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定:“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”
第37题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
第38题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()
A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:教材P84
第39题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。
A.没收财产
B.罚金
C.撤职
D.责令停产停业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。
第40题:某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
第41题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
正确答案:查看最佳答案
参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。
第42题:2018年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是()。
A.该合同为效力待定合同
B.该合同为可撤销合同
C.该合同为有效合同
D.该合同为无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是有效合同。
第43题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
第44题:根据《全国建筑市场各方主体不良记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第46题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。
第47题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第49题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。
A.6个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。
第50题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.安全管理部门负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，“主要负责人”是指对施工单位全面负责.有生产经营决策权的人，可以是法定代表人，也可以是总经理。
第52题:建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。
第53题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。
第54题:《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.30日
B.60日
C.15日
D.90日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
第55题:建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后，应在立案之日起30日内作出裁定，并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。
A.普通程序
B.简易程序
C.特别程序
D.执行程序
正确答案:查看最佳答案
第56题:某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定，分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。
A.因显失公平而无效
B.由于分包单位自愿签署而有效
C.仅对总承包单位和分包单位有效
D.因违反法律.法规强制性规定而无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是无效合同的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益，(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第57题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断
C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。
第58题:下列有关定金与违约金区别的表述，不正确的是()。
A.定金须于合同履行前交付，而违约金只能在发生违约行为以后交付
B.定金一般是约定的，而违约金一般是法定的
C.定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有
D.定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项B，违约金有法定违约金和约定违约金两种:由法律规定的违约金为法定违约金;由当事人约定的违约金为约定违约金。
第59题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。
A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收
C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收
D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。
A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔
D.联合体承包工程不利于规避承包风险
E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任，如果出现赔偿责任，建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外，联合体承包有利于成员之间的优势互补，能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误，A.B.E为正确选项。
第61题:应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产。抽逃资金，以及逃避债务的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对方有下列情况，可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的，承担违约责任)。1.经营状况严重恶化2.转移财产.抽逃资金以及逃避债务3.三十商业信誉4.有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况
第62题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。
A.因建设单位使用不当造成防水层损坏
B.因工人操作失误造成制冷系统损坏
C.因百年一遇的台风造成屋面损毁
D.使用中地基基础出现非正常沉陷
E.使用中主体某处大梁出现裂缝
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题涉及的考点是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第63题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标2015年二建答案
D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于法律效力层级，下列说法正确的有()。
A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级
B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级
C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级
E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查法的效力层级。在我国，宪法居于最高法律地位，其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规，《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章，行政法规高于部门规章，A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规，处于同一层级，B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章，同一个地方的地方性法规高于地方政府规章，C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章，效力相同，D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章，《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章，二者效力相同，E正确。
第66题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷，甲认为诉讼管辖约定无效，向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的，仲裁协议无效。则，乙对仲裁协议效力的异议，根据《仲裁法》规定其应当在()。
A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出
B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出
C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出
D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出
E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文
A.市容市貌
B.质量
C.安全
D.卫生
E.环境保护
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设强制性标准时指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。
第68题:人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
正确答案:查看最佳答案
参考解析:人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员.陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。
第69题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
第70题:以下()许可，作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。
第71题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。P128
第72题:关于定金和定金合同的说法中，正确的有()。
A.定金合同于一方当事人交付定金时生效
B.定金数额如超过主合同标的额的20%，定金合同不成立
C.定金数额如超过主合同标的额20%的部分，超过部分不产生定金效力
D.定金数额不能超过主合同标的额的30%。
E.定金合同是实践性合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:定金合同是实践性合同，交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不生效。
第73题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。
A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济及时地解决纠纷
D.有利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议均不具有强制执行的效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。
第74题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。
A.业主现场代表
B.总监理工程师
C.项目经理
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
第75题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷；⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149
第76题:从事建筑活动的建筑施工企业，按照其拥有的()等条件，划分为不同的资质等级。
A.注册资本
B.专业技术人员
C.咨询服务人员
D.已完成的建筑工程业绩
E.已完成和正在进行的建筑工程业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。从事建筑活动的建筑施工企业，按照有符合规定的净资产;有符合规定的主要人员;有符合规定的已完成工程业绩;有符合规定的技术装备。
第77题:合同无效的原因有()
A.恶意串通，损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无效合同的原因一方欺诈，并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的
第78题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，()通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。
A.转让行为无效
B.转让所得价款应当由抵押权人所有
C.转让所得价款可以向第三人提存
D.转让所得价款只能提前清偿债务
E.转让行为有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版全国二级注册建造师在线考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。()抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。
第79题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。
A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式
B.当事人应当对自己的主张提供证据
C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证
D.仲裁庭不能自行收集证据
E.仲裁庭不能进行缺席裁决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。
