2022年最新版全国一级建造师法律法规预习题

其他建筑考试安全员考试网 2022-4-7 11:09:15

[点击进入2022年最新版全国一级建造师法律法规预习题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版全国一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤消

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消

D.属于要约，而且不可撤消

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是文物保护单位的保护范围，全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省.自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

第3题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第6题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第8题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第9题:《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

第10题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于行政许可的说法,正确的是()

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证

C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:ABC抵押权自抵押合同生效时设立

第13题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。

A.依法办理有关批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料

正确答案:查看最佳答案

第15题:在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。

A.建设控制地带

B.文物保护范围

C.城市紫线

D.城市黄线

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全.环境.历史风貌对建设项目加以限制的区域。

第16题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的叙述中，错误的是()。

A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗力原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修及承担经济责任

C.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担

D.由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第19题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第20题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第21题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第22题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。

第24题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的

B.丙对此应承担责任

C.乙对此应承担责任

D.乙对此不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

第27题:关于不可移动文物保护的说法，正确的是()

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名域的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名域范围内可以进行采石活动

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第29题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第30题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第31题:李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请,2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日

正确答案:查看最佳答案

第32题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

第35题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

第36题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

第37题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。合同履行期间，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质下降。对此，下列关于甲.乙双方权利和义务的表述中错误的是()。

A.乙应承担相应的赔偿责任

B.乙有验收甲交付材料的义务

C.甲有权要求乙赔偿相应的损失

D.甲和乙应共同分担相应的损失

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。

第40题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是转让安全生产许可证应承担的责任，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款。

第42题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

第46题:当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()

A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀

B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判诀违反法定程序的，依法改判

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

第49题:某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。

A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道

B.材料商转让自己的债权应经承包人同意

C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消

D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。

第50题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列各项，关于仲裁庭组成的表述正确的是()。

A.由若干名仲裁员组成的仲裁庭，不设首席仲裁员

B.仲裁庭由当事人各选定两名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由三名或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

D.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

正确答案:查看最佳答案

第55题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第58题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第61题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。

A.2009年7月22日

B.2009年11月4日

C.2010年5月4日

D.2011年5月4日

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第63题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。

A.30

B.40

C.60

D.70

正确答案:查看最佳答案

第67题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同

第68题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P101“四.总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

第69题:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()。

A.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金

B.处3年以上7年以下有期徒刑，并处或者单处罚金

C.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于工程总承包企业的说法，正确的有()。

A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包

C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目

D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位

E.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

第71题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。

A.国家标准就是强制性标准

B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准

C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准

D.国家标准应当免费向社会公开标准文本

E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.单独组织某投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

第73题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作仲裁书

C.驳回申请

D.撤消案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《劳动合同法》的规定，劳动者有()情形，用人单位不得解除劳动合同。

A.女职工在孕期.产期.哺乳期的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足10年的

D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是()。

A.承诺的通知到达要约人时合同成立

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

E.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列情形中，劳动者可以通知用人单位解除劳动合同的是()。

A.劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内

B.在试用期内

C.女职工在孕期.产假.哺乳期内

D.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动

E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是强制性标准监督检查的内容。工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准，工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定，工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定，工程项目的的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

第78题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列关于著作权说法正确的是()。

A.著作权是随作品的创作完成而自动产生

B.著作权的客体是作品，在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品

C.单位作品的著作权完全归单位所有

D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有

E.受委托创作的作品，著作权归委托人所有

正确答案:查看最佳答案

第80题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

正确答案:查看最佳答案

第81题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

正确答案:查看最佳答案

第82题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。

A.予以冻结

B.划拨给抵押人

C.向公证机关提存

D.向与抵押权人约定的第三人提存

E.向抵押权人提前清偿

正确答案:查看最佳答案

第83题:下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有()。

A.承包人未取得建筑施工企业资质的

B.承包人借用他人资质的

C.承包人将主体工程分包给分包商的

D.承包人将装饰工程分包给分包商的

E.承包人将设备安装工程分包给分包商的

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致

B.缺陷责任期是法律规定的，当事人不能约定

C.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第88题:物权包括所有权.担保物权及用益物权，下列各项中属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.宅基地使用权

C.担保权

D.土地承包经营权

E.地役权

正确答案:查看最佳答案

第89题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。

A.准备

B.草拟

C.征求意见

D.报批

E.备案

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件，限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

正确答案:查看最佳答案

第91题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144

A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用

B.要求当事人必须采用该示范文本

C..该示范文本具有法律强制性

D.示范文本具有引导性.参考性

E.该示范文本为行业的交易习惯

正确答案:查看最佳答案

第92题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

正确答案:查看最佳答案

第93题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()

A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地

B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地

C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地

D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

第95题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。

第96题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有（）

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水