[点击进入2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。
A.按中标无效处理
B.视为放弃投标
C.按废标处理
D.视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。
第1题:同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()。
A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
第2题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司,但甲未按约定时间收取。这期间,木料堆放地失火,导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。
A.甲和乙各分担一半
B.乙全部承担
C.甲承担大部分责任
D.甲承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全生产许可证并限期整改
D.责令停止生产,并处罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据有关规定,关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.总承包单位根据不同专业,按照建筑面积或作业人数配备专职安全员
B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员,并根据承担的工程量和施工危险程度增加
C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员
D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目,应当在法定标准上适当增加配备专职安全员
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于民事诉讼正确的说法,正确的是()
A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证
C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
正确答案:查看最佳答案
第6题:《建设工程质量管理条例》中要求,施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。
A.工程竣工验收合格后
B.工程竣工同时
C.提交工程竣工验收报告时
D.工程竣工结算后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。
第7题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。
A.债权的主体和内容及责任都具有相对性
B.物权是绝对权,债权是相对权
C.物权是相对权,债权是绝对权
D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利
正确答案:查看最佳答案
第8题:2011年4月10日,某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责,导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定,张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.8
B.7
C.6
D.5
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C.某工程2018年6月5日完成建设工程验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日
D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
第14题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()。
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的,施工许可证()。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
正确答案:查看最佳答案
第17题:下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中,正确的是()。
A.需要拆迁的,已取得房屋拆迁许可证
B.施工企业编制的施工组织设计中,有保证工程质量和安全的具体措施
C.工程所需的消防设计满足施工要求
D.建设工期超过1年的,到位资金不得少于工程合同价的20%
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
正确答案:查看最佳答案
第20题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于工程质量检测的说法,正确的是()。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构
B.检测机构不得与建设单位有隶属关系
C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构
D.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
正确答案:查看最佳答案
第23题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线,欲查明相关情况,需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。
第25题:关于法人的说法,正确的是()
A.法人以其登记注册地为住所
B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C.非企业法人是指行政法人和事业法人
D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织
正确答案:查看最佳答案
第26题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司,且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。
A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第27题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同,在建设单位组织竣工验收时,发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法,正确的是()。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任
B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任
D.甲对建设单位承担主要责任,乙承担补充责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同,并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物,但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法,正确的是()。
A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款,无权要求乙公司付款
B.甲公司只能要求乙公司付款,无权要求乙公司的三个子公司付款
C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任
D.甲公司有权要求乙公司付款,并要求其三个子公司承担补充付款责任
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于建设工程质量保修书,说法正确的是()。
A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书
B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任
C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的,按照法定期限保修
D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为50年
正确答案:查看最佳答案
第30题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款,但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款。那么,丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《著作权法》著作权是()
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
正确答案:查看最佳答案
第32题:在施工监理过程中,工程监理单位发现存在重大安全事故隐患,要求施工单位停工整改,而施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.协助施工单位消除隐患
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明大于勘察笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依据职权制作的公文书证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件,AB选项没有,C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查,不是办理审批手续。D选项是正确的。
第35题:根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。
A.当事人住所地
B.调解协议履行地
C.调解组织所在地
D.调解协议签订地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以按照《民事诉讼法》的规定,自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.
第36题:关于保险索赔的说法,正确的是()
A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后,应当及时通如保险人
D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化街区名镇名村核心保护范围内,允许建设的工程是()
A.新建住宅
B.新建厂房
C.扩建必要的公共服务设施
D.扩建办公楼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内,不得进行新建.扩建活动.但是,新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
第38题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。
A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定
B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿
C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定
D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定
正确答案:查看最佳答案
第39题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。
A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少20日前
B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前
C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少20日前
D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前,或者投标截止时间至少15日前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《安全生产许可证条例》的规定,以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准
正确答案:查看最佳答案
第44题:在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中,正确的是()。
A.甲某的行为属表见代理,该合同有效
B.甲某的行为属无权代理,该合同无效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,乙建筑公司就要承担违约责任
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项,安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,也不承担未修葺的保险责任。C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第46题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后,合同还具有法律效力
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备,应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
正确答案:查看最佳答案
第48题:工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是()。
A.承包方与监理方串通造成的损失
B.承包方不履行保修义务所造成的损失
C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任,选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任,但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失,但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收,其保管责任不属于承包人,选项D是承包人完成的工作成果,在未交付发包方使用前,保管责任属于承包人,因此,本题选C。
第49题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对()分别处以罚款。
A.建设单位和监理单位
B.监理单位和施工单位
C.建设单位和设计单位
D.建设单位和施工单位
正确答案:查看最佳答案
第50题:在保险合同中,负有支付保险费义务的当事人是()。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
正确答案:查看最佳答案
第51题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是()
A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P101“四.总分包的连带责任”,这题每年都考,但是有越出越烂的迹象。
第53题:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
正确答案:查看最佳答案
第54题:某建设工程施工合同约定,合同工期为9个月,合同价款为2000万元。根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少应到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。
A.管理者
B.责任承担者
C.实施者
D.利益享有者
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列己经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是()
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国际法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.
第57题:建设单位拟修建一座造纸厂,为了尽量减少对环境的污染,应当采取的措施是()。
A.污水处理设施要设计.施工.生产同时进行
B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。
A.技术合同
B.买卖合同
C.委托合同
D.承揽合同
正确答案:查看最佳答案
第59题:在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤,死亡。该施工企业的行为构成()
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第60题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖公章的空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况,关于甲.乙行为的说法,正确的是()。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝,应由乙承担付款义务
D.甲应承担付款义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:甲与乙签订了仓储合同,约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间,乙发现这些原料有毒,于是采取了隔离措施,由此产生了费用。对此,下列说法中错误的是()。
A.该费用应由甲负担
B.甲有对该原料说明的义务
C.乙发现原料有毒可以拒收
D.甲和乙应共同分担增加的费用
正确答案:查看最佳答案
第62题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,()。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上一级人民法院提出检察建议
正确答案:查看最佳答案
第63题:2010年3月12日,张某与王某因合同纠纷引发诉讼,张某委托某律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则李律师有权代为()。
A.变更诉讼请求
B.提起上诉
C.进行和解
D.参加辩论
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:《民用建筑节能条例》规定,()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审査机构
C.住房和建设行政主管部门
D.节能主管部门
正确答案:查看最佳答案
第65题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第66题:《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字,建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.施工单位负责人
D.业主
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具()。
A.检测合格证明
B.生产(制造)许可证明
C.产品合格证明
D.建筑机械使用许可证明
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合同工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
正确答案:查看最佳答案
第69题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物,承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
第71题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利,下列关于知识产权说法正确的是()。
A.授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性.创造性.实用性
B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性
C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型
D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种
E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算,期满前六个月申请续展,每次续展的有效期为5年
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于调解法律效力的说法,正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后,即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议,具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力.仲裁调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力,经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力,经过调解组织调解达成的调解协议,不具有强制执行的法律效力。
第73题:《合同法》规定,要约邀请包括()等。
A.拍卖公告
B.招标公告
C.递交投标文件
D.招股说明书
E.寄送价目表
正确答案:查看最佳答案
第74题:在下列关于合同变更的表述中,正确的有()。
A.合同当事人在合法的条件下,协商一致后可以变更合同
B.中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更
C.设计合同中的设计变更属于合同的变更
D.建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更
E.当事人对合同变更内容约定不明的,推定为未变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:该题选项难点主要在B.C.D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准;建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的,一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同,设计变更往往是由建设单位向设计单位提出,设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单,是由双方协商确定的。答案选定为A.C.E。
第75题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定,我国目前主要采取的节能激励措施包括()。
A.安排专项节能财政资金
B.给予节能产业税收优惠
C.对节能项目信贷支持
D.节能价格策略
E.限制高能耗进口
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案:查看最佳答案
第77题:使用单位自购的建筑其重机械中,应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的
E.没有齐全有效的安全保护装置的
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于申请领取施工许可证的说法,正确的有()。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市.镇规划区的建筑工程,需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后,才能申请办理施工许可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设单位将工程抵押给银行后,因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款,下列关于施工单位权利的说法正确的有()。
A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖
B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出
C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
D.施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价
E.施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除
正确答案:查看最佳答案
第80题:我国《刑法》规定,主刑的种类包括()。
A.管制
B.有期徒刑
C.死刑
D.没收财产
E.拘役
正确答案:查看最佳答案
第81题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的
B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的
C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的
E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:下列合同中,债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。
A.当事人因信任订立的委托代理合同
B.建筑材料供应合同
C.合同中约定禁止债权人转让权利
D.供用电.水.气.热力合同
E.最高额抵押的主合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人,但是下列三种情形除外:(1)根据合同性质不得转让的,A选项属于此类;(2)按照当事人约定不得转让的,C选项属于此类;(3)依照法律规定不得转让的,E选项是按照《担保法》的规定,所以属于此类。
第83题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人(),致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
E.提供的主要建筑材料.建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的
正确答案:查看最佳答案
第84题:《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A.协议书
B.招标.投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用条款
E.专用条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:关于工程保修期的说法正确的有()。
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期为4年
C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D.保修期结束后返还质量保证金
E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于工程总承包企业的说法,正确的有()。
A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意,直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包
C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目
D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位
E.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:下列是民事诉讼的当事人有()。
A.原告
B.被告
C.共同诉讼人
D.第三人
E.律师
正确答案:查看最佳答案
第89题:某单位如下工作安排中,符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A.安排女工赵某在经期从事冷水作业
B.批准女工孙某休产假80天
C.安排15岁的周某担任仓库管理员
D.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
E.安排17岁的李某担任矿井安检员
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定
E.对不符合安全生产条件的设施.设备.器材,有权当场作出查封的处理决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:建筑工程的保修范围应当包括()。
A.地基基础工程.主体结构工程
B.屋面防水工程和其他土建工程
C.电气管线.上下水管线的安装工程
D.供热.供冷系统工程
E.门窗工程
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定,下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。
A.律师
B.当事人的近亲属
C.被推荐的公民
D.法律工作者
E.当事人所在单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民
第93题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()
A.建设用地使用权自合同生效时设立
B.建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立
C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分别处分
E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于土地权属的说法,正确的有()。
A.城市郊区的土地归国家所有
B.自留地归集体所有
C.城市市区土地归国家所有
D.农村土地均归集体所有
E.宅基地归农民个人所有
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的
C.以欺诈.胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《必须招标的工程项目规定》,对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的,必须进行招标。下列属于规定标准的有()。
A.勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D.重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上
E.重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:下列情形中,劳动者可以通知用人单位解除劳动合同的是()。
A.劳动者患病或负伤,在规定的医疗期内
B.在试用期内
C.女职工在孕期.产假.哺乳期内
D.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动
E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。
A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规,施工单位应当建立施工现场消防组织,并且至少每半年组织一次演练
B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人
C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督
D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演,其他施工现场也应根据需要组织防火巡查
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列行为中,属于招标人违法行为的有()。
A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的
B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的
C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改
D.招标人在合同订立时向中标人提出附加条件
E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年湖北武汉一级建造师法律法规真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!