湖南省监理工程师模拟题库

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第1题:按照()一经营活动基本准则，监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第2题:下面关于质量控制，不正确的是()。

A.对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证

B.对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理

C.亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查

D.对工程主要部位.主要环节及技术复杂工程加强检查

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前，应由施工总承包单位.分包单位.出租单位和()共同进行验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.安装单位

D.检测单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:改善目标控制的工作流程属于()。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第6题:正确处理索赔.防止索赔是建设工程目标控制的()措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第8题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

第9题:在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的()。

A.可视化

B.协调性

C.模拟性

D.优化性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第11题:矩阵制组织形式的缺点是()。

A.缺乏机动性和适应性

B.不利于处理复杂问题

C.协调工作量较大

D.权利不以合理分配

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向，确保基本质量目标的实现，并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用，这表明对建设工程质量应进行()控制。

A.前馈

B.系统

C.全过程

D.全方位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第14题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第15题:编制建设工程监理规划时，需要满足的要求是()。

A.监理规划的内容应当标准化.格式化

B.监理规划的编制应充分考虑有效性

C.基本构成内容应力求统一，内容应具有针对性

D.基本构成内容应具有针对性，内容应力求统一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建设工程监理规范》，旁站是指项目监理机构对施工现场()进行的监督活动。

A.危险性较大的分部工程施工质量

B.危险性较大的分部工程施工安全

C.关键部位或关键工序施工质量

D.关键部位或关键工序施工安全

正确答案:查看最佳答案

第17题:按照项目法人责任制的规定，()，正式成立项目法人。

A.项目建议书被批准后

B.项目可行性研究报告被批准后

C.初步设计被批准后

D.工程正式开工后

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据建设程序，设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中，在设备制造与安装招投标阶段()。

A.要按照承包方实际完成的工作内容，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化，合理确定结算价

B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资

C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的，其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段，根据施工图纸编制施工图预算

D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总，编制竣工决算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的()。

A.有效性原则

B.时效性原则

C.标准化原则

D.定量化原则

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第21题:根据《建设工程监理规范》，监理工作总结由()编写。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理人员

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是()。

A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审

B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审

C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审

D.不需要发布招标公告，但需要进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

第23题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案

第24题:监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段()的任务

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.组织协调

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第26题:按照《建设工程监理规范》的规定，施工阶段，项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。

A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

B.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料

C.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收

D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理

正确答案:查看最佳答案

第27题:加强对员工的职业道德教育属于监理企业()的内容。

A.组织管理制度

B.人事管理制度

C.劳动合同制度

D.经营管理制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的，由()审批。

A.国务院有关部门

B.工商行政管理部门

C.国务院建设主管部门

D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

第30题:在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是()。

A.可行性研究报告是项目最终决策文件

B.可行性研究报告是项目初步决策文件

C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批

D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.项目监理机构组织结构设计

D.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

第32题:系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于()。

A.控制关系不同

B.隶属关系不同

C.合同关系不同

D.利益关系不同

正确答案:查看最佳答案

第33题:对按总投资构成内容分解的各项目费用都要进行控制，这体现了建设工程投资控制的()。

A.系统控制

B.动态控制

C.全过程控制

D.全方位控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第36题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元，第2年500万元，第3年300万元，年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。

A.54.65

B.60.00

C.97.65

D.189.15

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。

A.项目编码

B.项目名称

C.计量单位

D.项目特征

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于()个。

A.4

B.10

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

第39题:《建设工程监理规范》中所规定A类表是()。

A.建设单位用表

B.监理单位用表

C.承包单位用表

D.各方通用表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。

A.乙.丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙.丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙.丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第41题:复位纠偏.加固补强等补救措施和返工费用属于()引起的损失。

A.投资风险

B.进度风险

C.质量风险

D.安全风险

正确答案:查看最佳答案

第42题:在设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调()。

A.仅限于同一专业之间的协调

B.仅限于不同专业之间的协调

C.可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调

D.表现为不同设计深度的协调

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设工程质量.造价.进度三大目标的优先顺序并非固定不变，这体现了()。

A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

B.定性分析与定量分析相结合

C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

D.建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第45题:监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是()的监理工作。

A.设计阶段

B.招标阶段

C.施工准备阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:建设工程监理合同的标的是()。

A.监理酬金

B.监理设备

C.监理人员

D.监理服务

正确答案:查看最佳答案

第47题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第48题:程监理企业在建丑建全与建设单位的合作制度，及时进行信息沟通，增强相互间信任，这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的()准则。

A.守法

B.诚信

C.公平

D.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在下列内容中，属于合同措施的是()。

A.按合同规定的时间.数额付款

B.审查承包单位的施工组织设计

C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式

D.协助业主选择承建单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。

A.目标的客观性

B.目标的现实性

C.目标的明确性

D.目标的层次性

E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第52题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第53题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第55题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。

A.县级以上建设主管部门

B.建设单位

C.勘察.设计单位

D.施工单位

E.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第56题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第57题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第58题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第59题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第62题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第63题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.咨询单位

E.主管单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第65题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第66题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。

A.审核签认竣工结算

B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C.签发开工复工报审表

D.参加工程质量事故调查

E.调换不称职人员

正确答案:查看最佳答案

第68题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。

A.组织形式

B.组织结构

C.出资方式

D.回收投资的期限

E.分配利润和分担风险的依据

正确答案:查看最佳答案

第69题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第71题:总进度目标可进一步分解为()。

A.年度进度目标

B.季度进度目标

C.月进度目标

D.各阶段的进度目标

E.各自项目的进度目标

正确答案:查看最佳答案

第72题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第74题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第75题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第76题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

正确答案:查看最佳答案

第77题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。

A.更准确地认识风险

B.降低风险发生的概率

C.建立最终风险清单

D.保证目标规划的合理性和计划的可行性

E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

正确答案:查看最佳答案

第78题:建设工程数据库对建设工程()阶段的目标确定具有重要作用。

A.项目决策

B.方案设计

C.初步设计

D.施工招标

E.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南省监理工程师模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在下列内容中，属于建设工程文件的是()。

A.工程准备阶段文件

B.施工文件

C.监理文件

D.竣工图

E.建设法规文件

正确答案:查看最佳答案