[点击进入2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是()。
A.环境保护设施未经竣工验收,主体工程投入使用的,由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目,环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设.分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过三个月,建设单位为申请环境保护设施竣工验收的,应当处10万元以下的罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成.未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书.环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以处10万元以下的罚款。P298.
第1题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于仲裁的说法,正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关2016年一级建造师《工程法规》真题答案
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁的基本特点。选项A,仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,选项B,仲裁以不公开审理为原则,选项D,仲裁一裁终局。
第3题:关于人身保险合同的说法,不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
第5题:在下列建设工程债的法律关系中,正确的是()。
A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债,由施工单位承担责任
B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债
C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债
D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在城市市区内的施工现场未实行封闭围档的,一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备,但却一直没提供该设备的质量证明文件,于是甲拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中错误的是()。
A.甲有权拒绝向乙支付租金
B.乙可以收回该设备
C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件
D.甲可直接向丙主张权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此,对于丙未向甲提交设备质量证明文件,甲应直接向丙主张,不享有不履行支付租金的抗辩权。
第8题:根据《绿色施工导则》,四节一环保中的“四节”是指()。
A.节工.节材.节机.节能
B.节能.节地.节水.节材
C.节水.节电.节气.节材
D.节电.节材.节工.节水
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中,不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A.施工合同中约定采用推荐性标准
B.工程施工图纸
C.法律法规
D.监理合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第11题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,为可上岗
第12题:关于《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《担保法》,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同()。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第14题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第15题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用太高,建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:乙方的违约行为导致工程受到损失,甲方采取措施减损,导致损失减少到3万元,但甲方支出相应的措施费用0.5万元,乙方应该支付甲方()万元费用。
A.0.5
B.2.5
C.3
D.3.5
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。
A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人
B.已经发售的资格预审文件.招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用
C.已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息
D.应当及时发布公告
正确答案:查看最佳答案
第18题:可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲和乙签订了材料运输合同,由乙和丙以汽车运输方式联运,甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时,由于司机疲劳驾驶使货车侧翻,导致部分材料被毁。事故处理后,丙将其余材料送至指定地点。对此,下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担全部责任
B.甲应要求乙退还运费
C.乙和丙对此承担连带责任
D.甲直接要求丙赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于物权特征的说法,正确的是()。
A.物权是一种支配权,需要义务人的行为配合
B.物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利,同一物上可以存在几个物权p19.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权;物权具有排他性-
第24题:关于建筑市场不良行为信息公布的说法,正确的是()。
A.应为行政处罚决定作出后15日内公布
B.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
C.均应在本地信用信息平台和全国平台同时公布
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当()。
A.驳回起诉
B.终止起诉
C.继续审理
D.将案件移交合同约定的仲裁机构
正确答案:查看最佳答案
第26题:某政府工程建设项目发.承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见,承包人诉诸法院,上述纠纷属于()。
A.行政纠纷
B.民事纠纷
C.刑事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
第27题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法,正确的是()。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分
B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年
C.建设用地使用权期间届满的,自动续期
D.建设用地使用权消灭的,建设用地使用权人应当及时办理注销登记
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《民事诉讼法》的规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告所在地
C.合同签订地
D.不动产所在地
正确答案:查看最佳答案
第30题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。
A.2
B.3
C.6
D.9
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法,正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第32题:保证分为一般保证和连带责任保证,以下关于保证方式的说法正确的是()。
A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任
C.一般保证的债务人经审判应履行债务后,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于工程再分包的说法,正确的是()
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人
正确答案:查看最佳答案
第35题:可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是()。
A.人民法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政主管部门
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是可撤销合同。P134
第36题:在施工过程中,某施工企业的安全生产条件不符合国家规定,致使多人重伤,死亡。该施工企业的行为构成()
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。
第37题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第38题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡,由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定,本次事故应当由()负责调查。
A.国务院
B.事故发生地市级人民政府
C.事故发生地省级人民政府
D.事故发生单位所在地市级人民政府
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项,安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,也不承担未修葺的保险责任。C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第41题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求,在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。
A.5天
B.15天
C.20天
D.一个月
正确答案:查看最佳答案
第42题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班,该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后,该建筑公司向代理商购买了这套软件,则下列说法中正确的是()。
A.甲拥有m软件的所有权和知识产权
B.甲拥有m软件的知识产权
C.乙拥有m软件的知识产权
D.甲拥有m软件的使用权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列安全生产职责中,不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。
A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
C.参加生产安全施工的调查和处理工作
D.协调配备项目专职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
第44题:甲委托乙代理其出售某处房产,乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同,将该房产卖给丙,乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度,甲遭受的损失应由()承担。
A.丙
B.乙
C.甲.乙连带
D.乙.丙连带
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《立法法》,下列事项中,法律.行政法规均可以进行规定的是()。
A.诉讼和仲裁
B.建筑业增值税税率的确定
C.限制人身自由的强制措施和处罚
D.施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
正确答案:查看最佳答案
第48题:某商业中心在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝,则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《中华人民共和国保险法》,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。P40。
第51题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中,正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:施工人员对设计结构安全的试块,试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
正确答案:查看最佳答案
第53题:甲乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中,约定赔偿损失费用为5万元,而且实际损失小于5万元,因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。
第54题:在施工合同中,当事人对垫资利息未作约定,则()。
A.按照年利率24%计息
B.利息不予支持
C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
D.垫资不予返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定,关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金,下列说法正确的是()。
A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金
B.保证金推行银行保函制度,施工企业必须用银行保函方式缴纳
C.未按规定返还保证金的,收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可
D.未经国务院批准,各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目
正确答案:查看最佳答案
第56题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,轮番命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?
第57题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议,乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间,暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:下列关于城市建设用地使用权的表述中,正确的是()。
A.城市建设用地使用权,可在土地地表.地上或地下分别设立
B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权
C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让
D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于建设工程监理的说法,正确的是()。
A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督
B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系
C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理
D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
正确答案:查看最佳答案
第63题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业投标时,安全费用属于竞争性费用
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备
正确答案:查看最佳答案
第65题:不同行政法规对同一事项的规定,新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.国务院主管部门
B.最高人民法院
C.国务院
D.全国人大常委会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。
第66题:关于评标的说法,正确的是()。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的,可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,市委不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的,评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列情形中,属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
第68题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()
A.予以修订
B.继续有效
C.应当复审
D.即行废止
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。
A.地下水
B.市政自来水
C.雨水
D.中水
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列关于法人.法定代表人说法,正确的是()。
A.法人必须能够独立承担民事责任
B.非营利法人不能向出资人或会员分配利润
C.特别法人包括机关法人.事业法人
D.法定代表人不当执行职务造成他人损害的,由法人承担
E.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
正确答案:查看最佳答案
第72题:实行开工报告制度的建设工程,开工报告审查的主要内容包括()。
A.建设用地征用情况
B.资金到位情况
C.投资项目市场预测
D.设计图纸是否满足施工要求
E.施工现场是否具备“三通一平”等要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法,正确的有()。
A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的,第三人承担主要责任
B.代理人不履行职责,应当承担民事责任
C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的,代理人承担主要责任
D.见代理的民事责任由被代理人承担
E.委托书授权不明的,责任由被代理人承担
正确答案:查看最佳答案
第74题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
第75题:依据不同的分类标准,定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A.D.E。
第76题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。
A.施工单位不得转包或违法分包工程
B.承包单位应当履行工程质量保修义务
C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收
D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计
E.领取施工许可证之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
正确答案:查看最佳答案
第78题:某政府投资的工程项目向社会公开招标,并成立了评标委员会,该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建
B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布
C.评标委员会由9人组成,其中技术.经济等方面的专家为6人
D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于建设工程安全生产责任的说法,正确的是()。
A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节
B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准
C.建设单位应当将拆除工程的施工组织方案报送有关行政机关备案
D.监理单位应当审查施工单位编制的专项施工方案是否符合投资概算
E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。
A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险
B.工伤保险是非强制性保险
C.意外伤害保险是强制性保险
D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳
E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险
正确答案:查看最佳答案
第81题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。
A.动产物权以占有和交付为公示手段
B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付
C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人
D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外
E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定,下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。
A.律师
B.当事人的近亲属
C.被推荐的公民
D.法律工作者
E.当事人所在单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民
第83题:下列纳税人中,应该缴纳个人所得税的有()。
A.在中国境内有住所个人,从境外取得的所得
B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人,从境外取得的所得
C.在中国境内无住所又不居住,从中国境内取得的所得
D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人,从中国境内取得的所得
E.在中国境内无住所又不居住,从中国境外取得的所得
正确答案:查看最佳答案
第84题:《民事诉讼法》规定,在执行过程中,有()情形,人民法院应当裁定终结执行。
A.案外人对执行标的提出确有理由异议的
B.据以执行的法律文书被撤销的
C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
D.追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的
E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.仲裁委员会被撤销
C.双方当事人均对仲裁裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于工程总承包企业的说法,正确的有()。
A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意,直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包
C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目
D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位
E.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:在建设工程专利保护中,专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法,正确的有()。
A.申请人提出申请时,应当提供担保
B.人民法院裁定责令停止有关行为,应当立即执行
C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定
D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的,可以提出上诉
E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的,人民法院应当解除该措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项,人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定,D选项,当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的,可以复议一次。
第89题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。
A.保存文物特别丰富
B.历史建筑集中成片
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色
E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地
正确答案:查看最佳答案
第90题:下列责任种类中,属于行政处罚的有()。
A.警告
B.行政拘留
C.罚金
D.排除妨碍
E.没收财产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
正确答案:查看最佳答案
第92题:《招标投标法》规定,投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求,并且报价最低
D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高
正确答案:查看最佳答案
第93题:某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。
A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失,施工单位可以就此向建设单位要求赔偿
B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期
C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案
正确答案:查看最佳答案
第95题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。
A.向乙公司交付彩印机
B.向甲公司交付彩印机
C.向乙公司履行瑕疵担保义务
D.向甲公司履行瑕疵担保义务
E.履行维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据融资租赁合同,虽然出卖人是向出租人主张价金,但却需按照约定向承租人交付标的物,包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。
第96题:关于建设单位.设计单位.施工单位在建筑活动中节能义务的说法,正确的有()。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位.施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计.施工
C.建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑,不得出具竣工验收合格报告
D.建设单位应当负责采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备,并保证其符合施工图设计文件要求
E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验;不符合施工图设计文件要求的,不得使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。
A.具有违约行为
B.具有惩罚目的
C.造成损失后果
D.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿
E.违约行为与损失后果之间具有因果关系
正确答案:查看最佳答案
第98题:用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有()。
A.严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的
C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的
D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的
正确答案:查看最佳答案
第99题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日,—货车经过甲家门前,由于颇簸掉落货物一件,被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图,遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新贵州贵阳一级建造师法律法规测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!