[点击进入2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于租赁合同的说法，正确的是()。
A.租赁期限超过20年的，超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第2题:某施工项目招标文件中规定，投标人注册资本金不得少于3000万元，且必须在本省有分公司。某潜在投标人对此提出异议，以下说法正确的是()。
A.潜在投标人应当在投标截止时间15日前提出异议
B.招标人在收到异议后应当在3日内给予答复，答复前暂停招投标活动
C.招标人的答复应当以书面形式回复给相应提出疑问的潜在投标人
D.招标文件内容违法，违反公平.公正原则，并影响潜在投标人投标的，招标人修改招标文件后即可继续招投标活动
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.应当向登记机构申请变更登记
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于我们仲裁基本制度，正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当軎.事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
正确答案:查看最佳答案
第8题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。
A.只能存于城市市区土地之上
B.可以存在于宅基地之上
C.可以存在于集体所有土地之上
D.可能存在于城市郊区上土地之上
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。
A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算
B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案
D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。
A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同
B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬
C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬
D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
第14题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同
B.实际用工
C.劳动合同备案
D.实际支付工资
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误
第16题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。
第17题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D.甲应承担付款义务
正确答案:查看最佳答案
第18题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。
第20题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第22题:甲.乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。
第23题:根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140
第24题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:关于行政许可的说法,正确的是()
A.部门规章可以设定行政许可
B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证
C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项
D.行政许可可以统一办理或者联合办理
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。
A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B.国家采取强制措施研发施工节能技术
C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《标准化法》的规定，标准包括国家标准.行业标准.地方标准和团体标准.企业标准，其中()可分为强制性标准和推荐性标准。
A.行业标准
B.地方标准
C.企业标准
D.国家标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
正确答案:查看最佳答案
第29题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()
A.重大责任事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大劳动安全事故罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。
A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作
B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
C.因不可抗力造成标的物损毁
D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
第33题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。
第35题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()
A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系
B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工
C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同
D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系
第36题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。
A.应予更换
B.可不予理睬
C.负责修整并承担相应费用
D.应联系修整，所需费用由王女士承担
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。
A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第39题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:因托运人托运货物时的过错，造成多式联运经营人损失的，即使托运人已经转让多式联运单据，托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此，甲公司应承担损害赔偿责任。
第40题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
正确答案:查看最佳答案
第42题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。
A.2
B.3
C.6
D.9
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。
A.签订抵押合同时
B.建筑物竣工验收时
C.登记时
D.竣工验收合格时
正确答案:查看最佳答案
第44题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。
A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强
D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第48题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
正确答案:查看最佳答案
第50题:发明应当具备的条件不包括()。
A.必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思
B.必须是具体的技术方案
C.必须具有一定的形状或者结构
D.必须是利用自然规律的结果
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。
A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.未按照节能设计进行施工的
D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。
A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款
B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失
C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
正确答案:查看最佳答案
第53题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档工资为2000元，与张某约定的工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不得低于()元。
A.1200
B.1500
C.1600
D.1760
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
第57题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。
A.国务院
B.事故发生地市级人民政府
C.事故发生地省级人民政府
D.事故发生单位所在地市级人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后，合同还具有法律效力
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于建设工程竣工验收，说法正确的是()。
A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织，建设.设计.施工.监理单位参加
B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作
C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法向社会公开
D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第61题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是()。
A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审
B.评审人员由经济.技术方面的专家组成
C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员
D.评审活动应当形成书面评审纪要
正确答案:查看最佳答案
第63题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，为可上岗
第64题:甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是()。
A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效
B.仓储合同不以仓储物交付为要件
C.甲未交付物品，乙不承担违约责任
D.甲无权要求乙承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于建设工程分包的说法，正确的有()
A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
正确答案:查看最佳答案
第66题:王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月25日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。
A.债务
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。
第68题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.2018年8月10日
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。
A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况
B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。
A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债
B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债
C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债
D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债
E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于联合体投标的说法，正确的有()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:下列属于工程建设强制性国家标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的.通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全.卫生和环境保护的标准
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的，已完成工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第75题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。
A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明
B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
C.企业发生分立.合并.重组等事项，无需重新核定建筑业企业资质等级
D.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:某建设项目招标，评标委员会由两位招标人代表和三名技术.经济等方面的专家组成，这一组成不符合相关的法律及法规，则下列关于评标委员会重新组成的做法中，正确的有()。
A.减少一名招标人代表，专家不在增加
B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取两名专家
E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列有关建设单位的安全责任表述正确的有()。
A.建设单位提供的资料不准确导致施工单位的损失，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿
B.由于需要建设单位可以压缩合同约定的工期
C.建设单位应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料
E.建设单位应当在拆除工程施工30日前到有关部门进行相关资料的备案
正确答案:查看最佳答案
第78题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
A.建设单位
B.造价咨询单位
C.施工企业
D.建筑材料.构(配)件供应单位
E.设备供应单位
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.偷工减料造成的损失
C.验收违法行为造成的损失
D.中途变更承包工作要求造成的损失
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:依据不同的分类标准，定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金起到的是担保作用，属于从合同，按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同，属于实践合同(要物合同)，同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A.D.E。
第83题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。
A.因误解订立的合同
B.违反法律的强制性规定的合同
C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同
D.订立合同时显失公平的合同
E.以合法行为掩盖非法目的的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择C.D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
第84题:某工地招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.权利质押
E.定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。
A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险
B.工伤保险是非强制性保险
C.意外伤害保险是强制性保险
D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳
E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险
正确答案:查看最佳答案
第86题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().
A.延付或拒付租金请求权
B.寄存财务被丢失的赔偿请求权
C.兑付国债本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
E.支付工程款请求权
正确答案:查看最佳答案
第87题:招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分是()。
A.依法应当公开招标而采用邀请招标
B.确定的提交资格预审申请文件.投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定
C.接受应当拒收的投标文件
D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标
E.招标文件的发售.澄清.修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《合同法》的规定，违约责任的承担方式的有继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。如合同中未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。
A.赔礼道歉
B.继续履行
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。
A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定
C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计
E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。
A.当事人的姓名和名称
B.代理人的姓名或名称
C.代理事项.权限和期间
D.委托人的签名或盖章
E.代理费用
正确答案:查看最佳答案
第92题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
第93题:建设工程民事责任的主要承担方式有()。
A.返还财产
B.继续履行
C.警告
D.赔偿损失
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:关于建筑意外建筑伤害保险的说法,正确的有()。
A.意外伤害保险费由施工企业支付
B.施工企业办理建筑意外伤害保验时,投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C.保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日,工程提前竣工的，保验责任自行终止
D.已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E.工程项目中有分包项目,由分包单位办理意外伤害保险并承担投保
正确答案:查看最佳答案
第95题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。
A.判决前能够调解的，还可以进行调解
B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力
C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定
D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判
E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列关于竣工日期的说法中，正确的有()。
A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括()。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的
C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的
D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
E.认为行政机关违法集资.征收财物.摊派费用或者违法要求履行其他义务的
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于和解的说法，正确的有()
A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
B.和解协议具有强制执行力
C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序
D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解
E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。
A.项目经理李某
B.法定代表人张某
C.总经理董某
D.技术负责人
E.安全总监
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新版宁夏银川一级建造师法律法规试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
