[点击进入2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同,撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同,但是撤销权人如果请求变更合同,那么法院或仲裁机构不得撤销,如果请求撤销合同,人民法院则可以变更合同
第1题:负责特种设备安全监督管理的部门在情况紧急时查封.扣押安全隐患严重的施工设备。以下程序说法正确的是()。
A.未经行政机关负责人事先批准,一律不得实施查封扣押
B.至少应当由三名以上行政执法人员实施,并且需出示执法身份证
C.实施时可以听取当事人的陈述和申辩
D.现场笔录应由当事人和行政执法人员签名或盖章
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《水污染防治法》,企业事业单位发生事故或者其他突发性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急预案,采取应急措施,并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.单位所在地
B.污染影响地
C.单位等级地
D.事故发生地
正确答案:查看最佳答案
第3题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,最主要的是()。
A.赔偿损失
B.停止侵害
C.恢复原状
D.消除危险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
正确答案:查看最佳答案
第5题:当事人对仲裁协议的效力有异议的,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由()。
A.受案的仲裁委员会决定
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
C.工程所在地的基层人民法院裁定
D.合同签订地的中级人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。
第6题:某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。
A.职工本人
B.工商治疗机构
C.用人单位
D.社会保险行政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以()作为结算工程价款的依据。
A.承包商提交的结算书
B.人民法院的判决书
C.双方协商确定的和解协议
D.备案的中标合同
正确答案:查看最佳答案
第8题:据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。
A.特级.一级.二级
B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质
C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质
D.甲级.乙级.丙级
正确答案:查看最佳答案
第9题:施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院给予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包,违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应负责返修,造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302
第11题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得高于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于承揽工程业务的说法,正确的是()。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无效,则()。
A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销
B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回
C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效
D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人,撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人,本题中,并没有说明甲发出的要约是否到达乙,也没有说明乙是否承诺,因此A.B.C选项不确切,D是最符合题意的。
第14题:下列法规中,属于部门规章的是()。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《招标公告发布暂行办法》
正确答案:查看最佳答案
第15题:2017年8月,乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以施工质量不合格为由拒绝支付,2017年10月15日,乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司,同年10月25日,甲接到乙转让债权的通知,关于该债权转让的说法,正确的是()
A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意
B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙柱状
C.甲拒绝支付50万工程款,丙可以要求甲和乙承担连带责任
D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的,经企业申请.审批,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定
正确答案:查看最佳答案
第17题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
第18题:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑,并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
正确答案:查看最佳答案
第20题:工程建设领域制定的行业标准,在相关技术要求公布了国家标准后,该行业标准()。
A.即行废止
B.行业标准优先适用
C.国家标准优先适用
D.两个同时适用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《标准化法》规定,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。在国家标准公布之后,该项行业标准即行废止。
第21题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼,设计合同中没有约定设计图著作权的归属,该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
正确答案:查看最佳答案
第23题:应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时,经批准可以进行邀请招标的是()。
A.项目技术比较复杂
B.拟进行公开招标的费用比较多
C.项目被确定为地方政府的重点项目
D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列关于投标保证金的表述中,正确的是()。
A.投标保证金不得超过投标报价的3%
B.投标保证金的有效期与投标有效期相同
C.实行两阶段招标的,招标人可要求投标人分两次提交投标保证金
D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
第26题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第27题:某施工现场发生火灾事故,死亡10人,100人重伤。国务院应当自收到事故调查组事故调查报告最长()天内,做出批复。
A.15
B.30
C.60
D.120
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据有关规定,关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.总承包单位根据不同专业,按照建筑面积或作业人数配备专职安全员
B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员,并根据承担的工程量和施工危险程度增加
C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员
D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目,应当在法定标准上适当增加配备专职安全员
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于施工生产安全事故应急救援预案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
C.综合预案和专项预案应当平均每半年至少组织一次演练
D.面临的事故风险和重要应急资源发生重大变化的,应当每3年评估一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:在某工程项目建设中,建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定,施工单位提请建设单位组织并通过了专题技术论证,则()。
A.论证通过后可使用
B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案
C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定
D.报工程监理机构批准
正确答案:查看最佳答案
第32题:无权代理主要包括没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理,如果未经被代理人追认,则应由()承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于工程建设国家标准的说法,正确的是()。
A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
B.工程建设强制性标准包括地方标准
C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,在历史文化街区名镇名村核心保护范围内,允许建设的工程是()
A.新建住宅
B.新建厂房
C.扩建必要的公共服务设施
D.扩建办公楼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在历史文化街区.名镇.名村核心保护范围内,不得进行新建.扩建活动.但是,新建.扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。
第35题:根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140
第36题:下列争议中,受《仲裁法》调整的是()。
A.建设行政主管部门处理的行政争议
B.劳动争议
C.农林承包经营合同争议
D.建设工程施工合同争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在签订机械设备租赁合同时,应当出具()。
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于工程质量检测的说法,正确的是()。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构
B.检测机构不得与建设单位有隶属关系
C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构
D.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于可撤销合同撤销权的说法,正确的是()
A.因欺诈致使对方意思不真实,构成撤销事由
B.可以使尚未成立的合同归于无效
C.撤销权的行使应当以通知的方式作出
D.当事人不得自行放弃撤销权
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《劳动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除或终止劳动合同的是()
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.家庭无其他就业人员的
C.已签订无固定期限合同的
D.因工负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
第42题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。
第43题:根据《民事诉讼法》及司法解释,因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖,按照不同产纠纷确定管辖。
第44题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》,诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中,能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。
A.3
B.2
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于商标专用权的说法,正确的是()。
A.商标专用权是一种有形财产权
B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请
C.注册商标的有效期为10年
D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第47题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中,总承包单位发现存在安全隐患,遂要求该安装公司暂停施工,但分包单位仍继续施工,导致生产安全事故。对此事故,()。
A.由监理单位承担主要责任
B.由建设单位承担主要责任
C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第48题:《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。
A.招标公告发布之日
B.领取招标文件之日
C.提交投标文件的截止之日
D.资格预审结束之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于和解的说法,正确的是()。
A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解
C.和解达成协议,必须以书面形式作出
D.和解达成的协议具有合同效力
正确答案:查看最佳答案
第50题:货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
第51题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
第53题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。
A.侵权行为
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于民事诉讼正确的说法,正确的是()
A.在民事诉讼中,书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证
C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件不包括()。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.已经取得规划许可证
C.已经取得拆迁许可证
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
正确答案:查看最佳答案
第56题:依法必须招标的建设项目,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
正确答案:查看最佳答案
第60题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后,对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元,乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织
正确答案:查看最佳答案
第62题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
第65题:建设工程施工许可证的申请主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于调解与和解,以下说法正确的是()。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中,当事人不能再进行和解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后,就不能再通过和解方式解决争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列关于建设用地使用权转让的说法,错误的是()。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
B.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.应当向登记机构申请变更登记
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让
正确答案:查看最佳答案
第68题:某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。
第69题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于仲裁审理的法定程序,说法正确的是()。
A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成,每个仲裁员都必须是双方共同指定
B.仲裁应当不开庭进行,但是,当事人协议开庭的,应当开庭
C.仲裁申请人不到庭的,视为撤回仲裁申请;仲裁被申请人不到庭的,可以作出缺席裁决
D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解
E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,可以不在裁决书上签名
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。
A.具有财产权和人身权双重属性
B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护
D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,施工企业有转包.违法分包违法行为,应承担的法律责任有()。
A.给予警告,期限整改
B.责令改正,没收违法所得
C.并处工程合同价款一定比例的罚款
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的责任,责令改正,没收违法所得.处工程价款0.5%以上1%以下的罚款,责令停业整顿降低资质等级,情节严重的,吊销资质证书。
第73题:关于工程质量检测的说法,正确的有()。
A.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
C.检测机构不得与建设单位有隶属关系
D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责
正确答案:查看最佳答案
第74题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:建设工程施工常用的担保种类有()。
A.施工投标保证金
B.施工合同履约保证金
C.工程款支付担保
D.预付款担保
E.价款结算担保
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
正确答案:查看最佳答案
第78题:物权包括所有权.担保物权及用益物权,下列各项中属于用益物权的是()。
A.建设用地使用权
B.宅基地使用权
C.担保权
D.土地承包经营权
E.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列关于工程总承包的表述中,符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业,可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业,可以进行施工总承包
正确答案:查看最佳答案
第80题:使用单位自购的建筑其重机械中,应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。
A.经检验达不到安全技术标准规定的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有完整安全技术档案的e.没有齐全有效的安全保护装置的
E.没有齐全有效的安全保护装置的e.没有齐全有效的安全保护装置的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租和使用;属国家明令淘汰或者禁止使用的,超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的,经检验达不到安全技术规定的,没有完整安全技术档案的,没有有效的安全保护装置的。其中前三种情况应当报废并向原备案机关办理注销手续。
第81题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根椐《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
第83题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。
A.h市环保局
B.h市人民政府
C.甲县环保局
D.甲县人大常委会
E.甲县人民政府
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致
B.缺陷责任期是法律规定的,当事人不能约定
C.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是()。
A.混凝土养护过程中应采取必要措施
B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核
C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量
D.临时用水采用节水型产品,安装计量装置
E.现场车辆冲洗设立循环用水装置
正确答案:查看最佳答案
第86题:建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起的前一年内出现下列情形,资质许可机关对其申请不予批准的有()。
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.发生过安全事故的
D.将承包的工程转包或者违法分包的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法,正确的有()。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责,总承包单位未尽到相应监管义务的,承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后,有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任,建设单位应当向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于合同解除的说法,正确的有()。
A.合同解除适用于可撤销合同
B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月
C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力
D.合同解除仅使合同关系自始消灭
E.合同解除须有解除的行为
正确答案:查看最佳答案
第90题:有下列()情形之一的,应急预案应当及时修订并归档。
A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.面临的事故风险发生重大变化的
D.应急资源发生变化的
E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:关于电子招标投标的说法。正确的有()。
A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件
B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力
C.投标截止时间后送达的投标的文件,电子招标投标平台不得拒收
D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布
E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,但不可补充.修改投标文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程电子招标投标。C选项,投标截止时间后送达的投标的文件,电子招标平台拒收。E选项,投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充.修改或撤回投标文件。
第92题:建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后,方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工
D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
正确答案:查看最佳答案
第93题:资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。
A.资质证书有效期届满,未依法申请延续的
B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的
D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的
E.建筑业企业依法终止的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工企业对作业人员进行安全生产教育培训,应在()之前。
A.作业人员进入新的岗位
B.作业人员进入新的施工现场
C.企业采用新技术
D.企业采用新工艺
E.企业申请办理资质延续手续
正确答案:查看最佳答案
第95题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。
A.及时检查隐蔽工程
B.按照约定提供原材料.设备
C.交付竣工验收合格的建设工程
D.要求压缩合同约定工期
E.支付价款
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于建筑工程施工许可管理的说法,正确的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的,不予颁发施工许可证
E.建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日,对符合条件的申请颁发施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:在行政复议期间,行政机关不停止执行具体的行政行为,但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列建设工程保险中,属于自愿投保的险种有()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于可用于抵押和质押的产的说法,正确的有()。
A.不动产既可用于抵押,也可用于质押
B.动产既可用于抵押,也可用于质押
C.动产既可用于抵押,但不可用于质押
D.不动产可用于抵押,但不可用于质押
E.动产既可用于质押,但不可用于抵押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!