最新云南省监理工程师在线考试预习题

其他建筑考试安全员考试网 2021-12-30 10:33:22

[点击进入最新云南省监理工程师在线考试预习题]

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。

A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施计划

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建设工程安全生产条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未由专业技术人员现场监督的，处以()的罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.3万元以上5万元以下

C.3万元以上10万元以下

D.5万元以上10万元以下

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.分项工程

B.检验批

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。

A.严重性

B.随机性

C.可变性

D.多发性

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列各项中，体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D.如果要抢时间.争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设单位对所需服务提出的要求，是工程监理单位编制投标文件的依据是()。

A.竣工文件

B.投标文件

C.施工文件

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:风险识别的工作成果是()。

A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果

B.定量确定建设工程风险事件发生概率

C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度

D.建立建设工程风险清单

正确答案:查看最佳答案

第8题:设计或施工总分包模式中，设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是()。

A.设计图纸的完成时间在施工总包招标之后

B.设计图纸的完成时间在施工总包招标之前

C.设计图纸的完成时间与施工总包招标平行

D.设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位()审核批准，并应在第一次工地会议科开前报送建设单位。

A.法定负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第11题:管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。

A.所管辖的人数

B.所要协调的工作量

C.职权的大小

D.职位的高低

正确答案:查看最佳答案

第12题:()既要反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。

A.监理日志

B.监理月报

C.监理例会

D.工程质量评估报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是()。

A.为承包商提供合同咨询服务

B.为承包商提供工程设计服务

C.为大型承包商提供技术咨询服务

D.为中小承包商提供技术咨询服务

正确答案:查看最佳答案

第14题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7，14

B.21，14

C.14，21

D.14，7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。

第15题:将风险分为纯风险和投机风险是按()进行的分类。

A.风险产生的原因

B.风险的影响范围

C.风险造成的后果

D.风险分析的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。

A.投入

B.产出

C.反馈

D.纠正

正确答案:查看最佳答案

第17题:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.生产许可证

B.制造许可证

C.产品合格证

D.检测合格证明

正确答案:查看最佳答案

第18题:风险自留水平，是指选择哪些风险事件作为风险自留的()。

A.规模

B.非基金储备

C.内容

D.对象

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:《建设工程质量管理条例》规定，()。

A.设计单位不得指定生产厂和供应商

B.除特殊要求外，设计单位不得指定生产厂和供应商

C.设计单位可以指定生产厂和供应商

D.除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂和供应商

正确答案:查看最佳答案

第20题:按照规定，()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理有限责任公司的账目()。

A.必须公开

B.应当公开

C.可以公开

D.可以不公开

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第23题:某项工作的工程量为320，时间定额为0.5工日，如果每天安排2个工作班次.每班8人去完成该工作，则其持续时间为()天。

A.10

B.20

C.40

D.80

正确答案:查看最佳答案

第24题:在实施建设监理的工程上，最基本的要求是()。

A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故

B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故

C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故

D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是()。

A.计划

B.对比

C.转换

D.纠正

正确答案:查看最佳答案

第26题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第27题:建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指()。

A.进度控制的合同措施

B.进度控制的经济措施

C.进度控制的技术措施

D.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:()是决定工程项目质量的关键阶段，要能充分反映业主对质量的要求和意愿。

A.工程设计阶段

B.工程施工阶段

C.项目决策阶段

D.项目可行性研究阶段

正确答案:查看最佳答案

第29题:检查承包单位投入工程项目的人力.材料.主要设备及其使用.运行状况，并做好检查记录，是()的职责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法，错误的是()。

A.管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量

B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数

C.管理跨度是指组织的最高管理层所管理下级人员数量总和

D.管理层次可分为三个层次，即决策层.中间控制层和操作层

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于()。

A.控制关系不同

B.隶属关系不同

C.合同关系不同

D.利益关系不同

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是()。

A.cm合同价就是cm费

B.cm单位与施工单位之间是总分包关系

C.cm模式又称为风险型cm模式

D.cm单位通常由设计单位担任

正确答案:查看最佳答案

第33题:信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有()。

A.兼容性

B.逻辑性

C.稳定性

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第35题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第36题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第37题:工程施工前监理实施细则由()送审。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.现场监理员

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于监理人员任职与调换的说法，错误的是()。

A.总监理工程师需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

B.总监理工程师最多不得同时担任超过三项建设工程监理合同的总监理工程师

C.总监理工程师调换专业监理工程师应书面通知建设单位

D.工程监理单位调换总监理工程师，不用征得建设单位书面同意

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第40题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。

A.监理员

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第41题:对材料.设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指()。

A.投资控制的组织措施

B.投资控制的技术措施

C.投资控制的经济措施

D.投资控制的合同措施

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。

A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况

B.天气情况是否适合施工作业

C.施工临时用电情况

D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设工程监理投标文件的核心是()。

A.监理实施细则

B.监理大纲

C.监理服务报价单

D.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第44题:在实施全过程监理的建设工程上，()是建设项目的管理主体。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第46题:下列项目监理组织形式中，信息传递路线长，不利于互通信息的是()组织形式。

A.矩阵制

B.直线制

C.直线职能制

D.职能制

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。

A.监理规范

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理手册

正确答案:查看最佳答案

第48题:2014年真题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于()。

A.规范工程建设参与各方的建设行为

B.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

C.实现建设工程投资效益最大化

D.提高建设工程投资决策科学化水平

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第51题:质量控制目标包括()。

A.设计质量控制目标

B.材料质量控制目标

C.设备质量控制目标

D.土建施工工程质量控制目标

E.设备制造质量控制目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案

第53题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。

A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业

B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操

C.具有科学的工作态度

D.不以个人名义承揽监理业务

E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

正确答案:查看最佳答案

第54题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第55题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。

A.承包商将合同责任和风险转移给业主

B.业主将合同责任和风险转移给承包商

C.承包商进行合同转让或工程分包

D.第三方担保

E.抵押担保

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第57题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第58题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第59题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。

A.要素有用性原理

B.动态相关性原理

C.最大效益性原理

D.主观能动性原理

E.规律效应性原理

正确答案:查看最佳答案

第62题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第64题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第66题:在下列内容中，()是建设工程信息管理工作的原则。

A.有效性

B.定量化

C.时效性

D.惟一性

E.灵活性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第68题:工程监理企业应当按照()等资质条件申请资质。

A.注册资本

B.专业技术人员数量

C.监理业绩

D.企业负责人和技术负责人数

E.企业负责人和技术负责人所具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第69题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。

A.专业满足程度

B.人员数量的满足程度

C.专业人员不足时采取的措施是否恰当

D.派驻现场人员计划表

E.职称结构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:工程监理企业年检结论分为()。

A.合格

B.基本合格

C.基本不合格

D.不合格

E.暂不作结论

正确答案:查看最佳答案

第71题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第72题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第73题:总进度目标可进一步分解为()。

A.年度进度目标

B.季度进度目标

C.月进度目标

D.各阶段的进度目标

E.各自项目的进度目标

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第75题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师在线考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第76题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。

A.简单

B.一般

C.较复杂

D.复杂

E.很复杂

正确答案:查看最佳答案

第77题:管理层次的划分依据()。

A.经济效益

B.组织目标

C.工作内容

D.人数多少