[点击进入2022版河南省二级注册建造师答题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中,不能优先受偿的价款是()。
A.施工人员的报酬
B.实际支出的材料价款
C.施工机械设备费用
D.发包方违约造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于投标报价的说法,正确的是()。
A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
B.报价不可以低于成本,但可以高于最高投标限价
C.报价低于成本的,评标委员会应当否决其投标
D.报价可以低于成本,但不可以高于最高投标限价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定,投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的,评标委员会应当否决投标人的投标。
第2题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。
A.侵权
B.违约
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人由此承担违约责任。
第3题:下列事项中,能够申请行政复议的是()
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不得申请行政复议的,行政机关的行政处分或其他人事处理决定;行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。
第4题:施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当()。.
A.向建设单位提出修改意见
B.向设计单位提出修改意见
C.直接修改设计
D.继续按图施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
第5题:根据《建设工程质量管理条例》,设计文件应注明工程合理使用年限,该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《房屋建筑工程和市场基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,必须实施见证取样和送检的试块.试件和材料,不包括()。
A.用于非承重结构后的钢筋连接接头试件
B.地下使用的防水材料
C.用于砌筑砂浆的水泥
D.用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请领取施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。
第8题:劳动者解除劳动合同,应当提前()以书面形式通知用人单位。
A.7日
B.10日
C.30日
D.60日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第37条规定,劳动者提前30日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位,可以解除劳动合同。
第9题:下列事项中,属于专利权保护对象的是()。
A.施工企业的名称成标志
B.施工企业编制的投票文件
C.施工企业编制的施工方案
D.施工企业发明的新技术
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象有发明.实用新型.外观设计。选项A是商标权;选项B和选项C是著作权。
第10题:“绿色施工”是指工程建设中,在保证质量.安全等基本要求和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”,其中“四节”是指()。
A.节电.节能.节水.节材
B.节能.节地.节水.节材
C.节能.节水.节油.节材
D.节能.节电
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保:节能,节地,节水,节水,节材和环境保护。参见教材P180
第11题:关于合同形式的说法,正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。B错误,当事人订立合同,有书面形式.口头形式和其他形式。C错误,法律规定必须采用书面形式订立合同的,书面形式是合同成立的必要条件,未采用的合同不成立,但并非合同无效,如果双方已经履行了,一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的,法院不予支持。P110
第12题:按照诉讼的地域管辖规定,因合同纠纷提起的诉讼,可由()的人民法院管辖。
A.被告亲属所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《民事讼诉法》规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。
第13题:关于担保的说法,正确的是()。
A.担保是用益物权的一种
B.担保的目的是保障特定债权实现
C.担保合同是主合同
D.反担保不适用《担保法》的规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保。选项A错误,担保是担保物权的一种,担保物权和用益物权是并列的,不是包含的关系;选项C错误,担保合同是主合同的从合同;选项D错误,反担保是担保的一种形式,当然适用于《担保法》的规定。
第14题:工程监理单位在对施工方案审查时,审查的重点是()。
A.安全生产投入是否充足
B.是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。
第15题:(1)关于委托代理终止情形的说法,正确的是()。
A.被代理人恢复了民事行为能力
B.被代理人取得了民事行为能力
C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止,参见教材P11.
第16题:根据《劳动法》的规定,下列符合对女职工特殊保护规定的是()。
A.不得安排女职工从事有毒有害作业
B.不得安排女职工从事低温.冷水作业
C.对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:女职工的特殊保护:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第17题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业,应当申请重新核定建筑业企业资质等级,其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第18题:关于投标的说法,正确的是()
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的,招标人应当拒收
B.投标文件未按照招标文件要求严密的,招标人应当拒收
C.投标人逾期送达投标文件的,应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的,可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C.史某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失
D.职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任工作的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
第20题:关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要拆迁的,拆迁进度符合施工要求,只有制度不行;建设资金已经落实,不要求到位;已经确定施工企业,必须是有资质的施工企业,还得签订工程承包合同,合作协议不行。P47
第21题:根据《合同法》,不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:构成缔约过失的条件:1.发生在订立合同过程中,合同尚未生效,或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)2.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3.受害方的信赖利益遭受损失
第22题:关于履约保证金的说法,正确的是()
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表达
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的,中标人应当提交,P87
第23题:下列权利中,属于用益物权的是()。
A.船舶抵押权
B.房屋租赁权
C.土地所有权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第24题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险期限()。
A.与合同计划工期一致
B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第25题:某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用,下列说法正确的是()。
A.出现防水问题,5年内承包人应承担保修责任
B.主体结构出现裂纹,承包人应承担保修责任
C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任
D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第26题:2018年7月6日,某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗,则该行为属于()。
A.合法行为,洗车是司机的权利
B.违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C.违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D.违法行为,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《水污染防治法》规定,禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。
第27题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物损坏.灭失的,应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。P165
第28题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法,正确的是()。
A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致
B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同
C.对备案的中标合同不得进行协商变更
D.人工.材料价格行情发生变化,双方应当就合同价款订立新的协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第29题:下列关于建筑节能规定的表述中,不正确的是()。
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度
B.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备
C.不符合推荐性节能标准的项目,建设单位不得开工建设
D.不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产.使用。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。建筑工程的建设.设计.施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。
第30题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失,甲方没有采取任何措施减损,导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷,经过鉴定机构鉴定,乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元,乙方应该向甲方赔偿损失()万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损,导致损失扩大到5万元,但经鉴定机构鉴定,乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元,因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元,故选B。
第31题:甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业做保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,将贷款金额增加到150万元,甲和乙通知了丙,丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法,正确的是()。
A.丙应承担150万元的保证责任,因为丙对甲和乙的通知未予答复,视为默认
B.丙不再承担担保责任,因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
C.丙不再承担保证责任,保证合同因甲.乙变更了合同的金额条款而致合同无效
D.丙对100万应承担保证责任,增加的50万元不承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证期间,债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。之前签订的100万的保证合同依然有效,新增加的部分,丙对此无保证责任。
第32题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时解决争议方式应该为()。
A.和解
B.调节
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁,若合同中只约定了调解,则调解不成时只能进行诉讼。
第33题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。
A.21点至次日6点
B.22点至次日8点
C.21点至次日8点
D.22点至次日6点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段,P168
第34题:某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系,其注册证书应当()。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。
第35题:某办公楼项目实行施工总承包,装饰部分施工实行专业分包,在装饰施工中发生重大安全生产事故,则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。
第36题:关于物权的说法,正确的是()
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,小明把他的房子抵押给我,我是担保物权人,小明是所有权人,不是同一人;B用益物权是对他人的财产享有的物权;D签订不动产买卖合同,并不设立物权,必须依法登记。
第37题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同履行的规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价履行
第38题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或上诉,必须有委托人的特别授权。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情况下,不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。P312
第39题:某建设工程项目中,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中,正确的是()
A.建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第40题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会
B.发出中标通知书后由新评标委员会
C.发出中标通知书前由原评标委员会
D.发出中标通知书前由新评标委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认
第41题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:政府采购工程依法不进行招标的,应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75
第42题:关于仲裁裁决执行的说法,正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年,不能中止.中断
C.仲裁裁决做出后,当事人不服裁决,可以就裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断,适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的,当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议,并依据该仲裁协议申请仲裁,也可以向法院提起诉讼。
第43题::根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向施工许可证颁发机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内,向发
第44题:在委托代理法律关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失,()。,
A.由被代理人独自承担责任
B.由代理人独自承担责任
C.南被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任
D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间,并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。
第45题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。
第46题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由()管辖。
A.被告所在地的中级人民法院
B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.被告所在地的基层人民法院
D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
第47题:根据《劳动合同法》,劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过()。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
第48题:甲公司向乙公司购买50吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将50吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,正确的是()。
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.甲拒绝接收,应承担违约责任
D.双方合同已变更,乙送货构成违约
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:买卖合同是诺成合同,双方当事人意思表达一致即可成立,已交付水泥属于履行合同,而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定,如果当事人对于变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更,任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。
第49题:根据《绿色实施导则》,()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定,应就地取材,()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第50题:某施工企业在异地设有项目部,项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。
A.施工企业
B.项目部
C.该项目的建设单位
D.该项目的监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但不具备法人资格,不能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由其母公司承担,所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。
第51题:《建设工程安全生产管理条例》规定,()应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的,应当立即制止。
第52题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核,未经审核或经审核不合格的,不得发放施工许可证,建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。
第53题:保险合同的双方当事人是()。
A.受益人与保险人
B.投保人与被保险人
C.投保人与保险人
D.被保险人与保险人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
第54题:关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.原告必须与案件有直接利害关系
D.提交起诉状的同事提交全部证据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工,又未申请延期,该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新检验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
第56题:关于共同承包的表述中,不正确的是()。
A.共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款
B.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同
C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包
D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。
第57题:某工程设计文件需要作重大修改,则()。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后,设计单位方可修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:甲乙双方的合同纠纷于2014年8月7日开庭仲裁,9月4日,经仲裁庭调解,双方达成了调解协议,10月4日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,10月6日调解书交由双方签收,根据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是()。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自2014年10月4日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后,则申请人应撤回仲裁申请
D.申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》的规定,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。
第59题:既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:我国法的形式主要包括宪法.法律.行政法规.地方性法规.行政规章等。下列属于法律的有()
A.《建筑法》
B.《标准化法》
C.《安全生产许可证条例》
D.《安全生产法》
E.《建筑业安全卫生公约》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷;⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149
第62题:关于民法的说法,正确的是()。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.《建筑法》不属于民法
D.合同法与民法是并列关系
E.经济法是民法的组成部分
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建,造成建设单位费用增加
D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第64题:关于联合体投标的表述中,正确的有()。
A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任
E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标,可以限制投标人之间的竞争
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式,一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。
第65题:有关评标委员会的规定,说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中,技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
第66题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第67题:行政强制执行包括()。
A.限制公民人身自由
B.加处罚款或者滞纳金
C.划拨存款.汇款
D.依法处理查封.扣押的场所
E.排除妨碍.恢复原状
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式
第68题:下列建设工程安全生产责任中,属于工程建立单位安全职责的有()
A.审查安全技术措施或专项施工方案
B.编制安全技术措施或专项施工方案
C.对施工现场的安全生产负总则
D.对施工安全事故隐患提出整改要求
E.出现安全事故,负责成立事故调查组
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括:对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。P246-247
第69题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。
A.守法遵章的义务
B.接受安全生产教育培训的义务
C.安全事故隐患报告的义务
D.获得施工安全防护用品的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利,注意区分权利和义务。
第70题:关于联合体投标,下面说法正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.资格预审后联合体增减.更换成员的,其投标有效
C.联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任
D.联合体中标的,应由资质较高的单位与招标人签订合同
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定,联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。
第71题:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目,其()应当报项目审批.核准部门审批.核准。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标公告
E.招标组织形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目,其招标范围.招标方式.招标组织形式应当报项目审批.核准部门审批.核准。
第72题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务,其做法正确的是()。
A.为加快进度,在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年,从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求,建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议,但图纸会审中提出了建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《劳动法》的规定,关于女职工特殊保护的表述中,不正确的有()。
A.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动
C.对怀孕5个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于120天的产假
E.不得安排女职工在经期从事高处.低温作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第74题:·关于建设工程施工合同无效的处理,说法正确的有()。
A.建设工程竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费的,不予支持
B.建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同的约定支付工程款的,应予支持
C.建设工程竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收仍不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
D.建设工程经竣工验收不合格,发包人有过失的,可以不承担相应的民事责任
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A,由于验收不合格是承包人的责任,所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失,所以应该承担相应的民事责任。P119~120。
第75题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,()正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A正确,《建设工程质量管理条例》规定,()建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集.整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。B正确,建设单位是工程建设活动的总负责方,应当在合同中明确要求勘察.设计.施工.监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料,及时收集整理,建立健全建设项目档案。C正确,施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。D正确,施工单位一般应当提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。
第76题:在违反《电力法》规定的处罚中,电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。
A.责令停止作业
B.追究刑事责任
C.恢复原状
D.治安处罚
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为,电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害,责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理,以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。
第77题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列表述中,符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。
A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求
B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准
C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
第78题:某施工企业在施工过程中,由于保护措施不当,致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院,提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河南省二级注册建造师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼,被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案