[点击进入注册监理工程师测试真题]
可能很多人都在寻求"注册监理工程师测试真题",希腊曾经说过,最困难的事情就是认识自己。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 既然如此,知识像烛光,能照亮一个人,也能照亮无数人。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来找题吧!最后的祝福:就要考试了,希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情,不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你,鼓励着你,为你祝福!
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析,确定建筑设计标准,选择适用的技术规范,提出质量保障措施,从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于()。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第5题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第6题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第8题:建设工程施工合同的计价方式中,()通常用于工期较长的施工合同。
A.固定价格合同
B.组合计价合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
A.7
B.14
C.28
D.90
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为90天。
第11题:施工过程中由于种种原因停工,复工时必须有()的复工指令方可复工。
A.业主代表
B.施工单位负责人
C.监督站负责人
D.监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第12题:投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
正确答案:查看最佳答案
第14题:承包人提出索赔要求时,应当向监理人递交()。
A.索赔意向通知书
B.索赔通知书
C.索赔意向通知书和索赔通知书
D.索赔意向通知书或索赔通知书
正确答案:查看最佳答案
第15题:用评标法评标时,能够转换成价格的评审要素,不能从投标价中减去的是()。
A.技术建设带来的效益
B.工期提前带来的效益
C.开标后投标人提出的优惠价
D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第17题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案:查看最佳答案
第18题:经过公证的合同,其法律效力()经过鉴证的合同。
A.等同于
B.高于
C.低于
D.相当于
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失
正确答案:查看最佳答案
第20题:合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的.法律效力.原则
B.范围.性质.目的
C.目的.原则.内容
D.法律效力.目的.性质
正确答案:查看最佳答案
第21题:在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第25题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。
A.由承包人采购的材料设备,发包人可以指定生产厂或供应商
B.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定
C.采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担
D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第26题:对可以预见的情况从技术.设备.资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,则这种标称为()
A.风险标
B.保险标
C.盈利标
D.保本标
正确答案:查看最佳答案
第27题:按《中华人民共和国合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第29题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第31题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()。
A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付
C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付
正确答案:查看最佳答案
第32题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:设计施工总承包模式下,承包人只可以索赔费用的是()
A.发包人要求中的错误
B.监理人的指示延误.错误
C.为他人提供方便
D.发包人原因影响涉及进度
正确答案:查看最佳答案
第35题:建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险
正确答案:查看最佳答案
第36题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第37题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
第38题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
第39题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第41题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。
第42题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第45题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成
A.报价书
B.投标书
C.招标书
D.合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误,法律事实包括行为和事件;选项B错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C错误,发生法律效力的法院判决属于行为;选项D正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。
第49题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第51题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第52题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第53题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第57题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第58题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
第59题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:查看最佳答案
第60题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第62题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计—施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。
第63题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第64题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第65题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
第66题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第68题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第69题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第70题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第71题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第72题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第73题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第74题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
第75题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第76题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第77题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;
B.依法可以转让的股份.股票;
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师测试真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案