2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库

[点击进入2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库]


我们该怎么找到"2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库"?德国曾经说过,只有在人群中间,才能认识自己。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 经过上述讨论,读万卷书,行万里路。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们复习吧!最后的祝福:时光如流水一般,一去不返。分别一 年,不知你是否过的还好,也许还是那样!眼看考试就要来了,向前看,相信自己,我会在远方为你送去最真挚的祝福,付出就会有收获的!放松心情,去迎接挑战,我相信你,你一定是最出色的!


    一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,谢列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。

    A.未申领施工许可证

    B.延迟提供设计文件

    C.拖欠工程款

    D.直接指定分包人分包专业工程

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意


    第1题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

    A.编制招标文件

    B.印刷.邮寄招标文件

    C.招标人办公

    D.招标活动

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:招标人发售资格预审文件.招标文件收取的费用应当限于补偿印刷.邮寄的成本支出,不得以营利为目的。P79


    第2题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

    A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

    B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

    C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

    D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,()承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


    第3题:关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()。

    A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

    B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以自行和解

    C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成

    D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解,A错误;企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成,没有劳动行政部门代表组成,C错误;仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,所以D错误。P150


    第4题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

    A.15

    B.16

    C.17

    D.21

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力,不能免除乙方的责任,因此计算工程拖期费用时,应将其考虑在内。


    第5题:根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

    A.抢工期

    B.抢险

    C.抢修

    D.生产工艺要求必须连续

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。


    第6题:行政处罚案例中,组织听证的费用是由()承担

    A.行政机关

    B.当事人

    C.受益人

    D.行业协会

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。


    第7题:当事人申请撤销仲裁裁决,应当向()提出。

    A.仲裁委员会的上级主管机关

    B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

    C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

    D.被告所在地的基层人民法院

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。


    第8题:《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

    A.推荐性

    B.国际

    C.强制性

    D.企业

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。


    第9题:锅炉烘炉,煮炉和试运转完成后,应请()验收。

    A.施工单位质量部门

    B.施工单位施工管理部门

    C.制造单位质量部门

    D.所在监督监管部门

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:锅炉烘炉.煮炉.试运转完成后,应请监督检验部门验收。


    第10题:关于建设工程竣工验收备案的说法,正确的是()。

    A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

    B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

    C.工程竣工验收完成后,建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

    D.工程竣工验收备案表一式二份,1份由建设单位保存,1份留备案机关存档

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。


    第11题:关于执行申请期间的说法,正确的是()

    A.申请执行的期间为6个月

    B.规定分期履行的,自最后一次履行期间的最后一日起算

    C.法律文书未规定的,从法律文书作出之日起计算

    D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算,分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起计算。


    第12题:某省重点建设工程,根据其项目性质不适宜公开招标,拟釆用邀请招标方式,此时必须经()批准。

    A.国务院发展计划部门

    B.该省级发展计划部门

    C.该省人民政府

    D.该省建设行政主管部门

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》,国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。因此本题应选C。


    第13题:用于电力线路上的电气设备是()

    A.金具

    B.集箱

    C.断路器

    D.叶栅

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等,属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。


    第14题:建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

    A.建设用地规划许可证

    B.建设工程规划许可证

    C.房屋销售许可证

    D.建设工程施工许可证

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:申请领取施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。


    第15题:关于表见代理的错误说法是()。

    A.表见代理的行为人没有代理权

    B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理

    C.表见代理发生时,被代理人不用承担责任

    D.善意相对人有理由相信行为人有代理权,是表见代理的前提

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:表见代理是指行为人虽无权代理(此处的无权代理不是狭义的无权代理),但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定,行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。所以被代理人应先承担责任后,可以向无权代理人追偿。


    第16题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

    A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

    B.施工图纸未经审查批准不得使用

    C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全

    D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。


    第17题:根据《绿色实施导则》,施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

    A.50%

    B.60%

    C.80%

    D.70%

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《绿色施工导则》规定,应就地取材,()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。


    第18题:依据有关劳动保护法的规定,劳动者有权对用人单位提出批评.检举和控告的是()。

    A.拒绝执行违章指挥

    B.拒绝冒险作业

    C.危害生命安全的劳动条件

    D.严格遵守安全操作规程

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程,劳动者对用人单位管理人员违章指挥.强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评.检举和控告。


    第19题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

    A.5

    B.7

    C.10

    D.14

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。


    第20题:关于合同成立地点的说法,正确的是()

    A.当事人不得约定合同成立地点

    B.要约发出地点为合同成立地点

    C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点

    D.承诺生效地点为合同成立地点

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点,数据电文形式订立合同的,以收件人的主营业地为合同成立地,无主营业地的,以经常居住地为合同成立地,当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。


    第21题:下列民事行为属于代理的是()。

    A.由于事务繁忙,甲委托王某代其邀请张三赴宴

    B.乙雇佣李四为其修缮房屋

    C.丙委托中介为其征婚

    D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:代理,是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。


    第22题:根据《民事诉讼法》,()属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是()。

    A.执行案件申请人撤销申请的

    B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的

    C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权力人死亡的

    D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:执行中止是指在执行过程中,因发生特殊情况,需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的,人民法院应裁定中止执行:(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后,恢复执行。在执行过程中,由于出现某些特殊情况,执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的,结束执行程序。有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行:(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;(4)追索赡养费.扶养费.抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入,又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。


    第23题:关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()。

    A.有保证工程进度的基本制度

    B.建设工程所需投资已经全部到位

    C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

    D.已经与施工企业签订了合作协议

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:需要拆迁的,拆迁进度符合施工要求,只有制度不行;建设资金已经落实,不要求到位;已经确定施工企业,必须是有资质的施工企业,还得签订工程承包合同,合作协议不行。P47


    第24题:女大学生张某毕业后被企业录用。张某为了锻炼自己,主动要求到最苦.最累.最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是()。

    A.高处.高温工作

    B.低温.冷水作业

    C.夜班劳动

    D.矿山井下作业

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。


    第25题:张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同,合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止至()。

    A.2013年4月10日

    B.2013年6月10日

    C.2013年9月10日

    D.2014年3月10日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:劳动合同可以约定试用期,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。故选项C正确。


    第26题:安全生产许可证的有效期为()年。

    A.2

    B.3

    C.4

    D.5

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《安全生产许可证条例》第9条规定,安全生产许可证的有效期为3年。


    第27题:2018年7月6日,某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗,则该行为属于()。

    A.合法行为,洗车是司机的权利

    B.违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

    C.违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定

    D.违法行为,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《水污染防治法》规定,禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。


    第28题:根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

    A.国务院批准开工报告的工程

    B.城镇市政基础设施工程

    C.建筑面积200m2以上的工程

    D.工程投资额在20万元以上的工程

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。


    第29题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。

    A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,降低或吊销资质

    B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用

    C.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请

    D.缺陷责任期结束,由承包人原因造成的缺陷,可免除对工程的维修和损失赔偿责任

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:(1)下列试块.试件和材料中,必须实施见证取样和送检的是()。

    A.屋面.厕浴间使用的防水材料

    B.非承重结构的钢筋及连接接头试件

    C.用于防水层上保护层的商品混凝土

    D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是对建筑材料,设备等进行检验检测的规定。下列试块,试件和材料实施必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下,屋面,厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块,试件和材料。参见教材P236


    第31题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人应由此承担()责任。

    A.侵权

    B.违约

    C.不当得利

    D.无因管理

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效,则当事人由此承担违约责任。


    第32题:()是适用我国《著作权法》保护的作品。

    A.法院判决书

    B.数学公式

    C.国家机关的决议

    D.北京市地图

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《著作权法》保护的作品指文学.艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。不适用于著作权法的对象包括:(1)法律.法规,国家机关的决议.决定.命令和其他具有立法.行政.司法性质的文件,及其官方正式译文;(2)时事新闻;(3)历法.通用数表.通用表格和公式。


    第33题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准,尚未构成严重情节,将被责令停止执业()。

    A.1个月~2个月

    B.2个月~3个月

    C.3个月~1年

    D.1年~5年

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。


    第34题:根据最高法院司法解释,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

    A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料,应承担对质量缺陷的过错责任

    B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

    C.建设工程未经竣工验收投入使用后,装饰工程出现质量问题的,不免除承包人的保修责任

    D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利益,可以要求供应商支付()万元。

    A.13

    B.9

    C.8

    D.5

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。如果选择违约金,可以要求供应商支付4+5=9万元;如果选择定金,可以要求供应商支付4+4=8万元;所以最高是选择9万元。


    第36题:·订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,该种事实是债权债务()。

    A.抵消

    B.提存

    C.混同

    D.免除

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时,合同终止。这属于债权债务的混同。P126。


    第37题:关于承揽合同中解除权的说法,正确的是()。

    A.定作人不履行协助义务的,承揽人可以解除合同

    B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的,定作人有权解除合同

    C.承揽人可以随时解除合同,造成定作人损失的,应当赔偿损失

    D.定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。


    第38题:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为()

    A.提交验收报告之日

    B.建设工程完工之日

    C.转移占有建设工程之日

    D.竣工验收合格之日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.


    第39题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。

    A.21点至次日6点

    B.22点至次日8点

    C.21点至次日8点

    D.22点至次日6点

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段,P168


    第40题:关于融资租赁合同的说法,正确的是()。

    A.承租人破产的,租赁物属于破产财产

    B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

    C.出卖人不履行买卖合同义务的,由出租人行使索赔的权利

    D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是,承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物,由出租人向出卖人支付价款,并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务,而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。


    第41题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见,仲裁庭应当()作出裁决。

    A.按首席仲裁员的意见

    B.提请仲裁委员会主任

    C.提请仲裁委员会

    D.按多数仲裁员的意见

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决,合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时,裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。


    第42题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。

    A.订立劳动合同

    B.实际用工

    C.劳动合同备案

    D.实际支付工资

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立


    第43题:某建设单位领取了施工许可证,因故不能在3个月内开工,但又未申请延期。该施工许可证()。

    A.自行废止

    B.重新核验

    C.继续有效

    D.自动延期

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。故选项A正确。


    第44题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()。

    A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误

    B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误

    C.施工企业的设备损坏,导致工期延误

    D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在合同履行过程中,()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。


    第45题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

    A.合同正常履约

    B.未发生违约行为

    C.获得发包人奖励

    D.获得建设行政主管部门表彰

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准,行为规范,诚信经营,自觉维护建筑市场秩序,收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105


    第46题:在下列担保方式中,只能同债务人而非第三人提供担保的是()

    A.抵押

    B.保证

    C.质押

    D.留置

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题参考留置权。


    第47题:唐某刚满16周岁即被应聘于甲施工单位,则下列说法中,正确的是()。

    A.唐某属于未成年人,与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

    B.如果唐某从事的是临时工作,甲施工单位可以不签订劳动合同

    C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒.有害的劳动

    D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒.有害的劳动,但必须保证安全

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点,以及接受义务教育的需要,采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定,禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。


    第48题:某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,三家都未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否需要重新发包,下列说法中正确的是()。

    A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标

    B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包

    C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标

    D.评价委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。故选A。


    第49题:甲公司向乙公司购买50吨水泥,后甲通知乙需要更改购买数量,但一直未明确具体数量。交货期届至,乙将50吨水泥交付给甲,甲拒绝接受,理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法,正确的是()。

    A.乙承担损失

    B.甲可根据实际情况部分接收

    C.甲拒绝接收,应承担违约责任

    D.双方合同已变更,乙送货构成违约

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:买卖合同是诺成合同,双方当事人意思表达一致即可成立,已交付水泥属于履行合同,而甲拒绝接受则属于违约。合同变更的内容必须明确约定,如果当事人对于变更的内容约定不明确,则将被推定为未变更,任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。


    第50题:·根据《合同法》规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为()。

    A.变更

    B.重新协定

    C.原则上变更

    D.未变更

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是合同的变更。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。P124。


    第51题:使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的()。

    A.期限性

    B.地域性

    C.专有性

    D.财产权和人身权的双重性

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。专有性体现了绝对的排他性,若要使用,必须经过其同意。


    第52题:禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()

    A.直接费

    B.项目施工成本

    C.企业个别成本

    D.社会平均成本

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:投标人不得以低于成本的报价竞争,这里的“成本”应指投标人的个别成本。


    第53题:根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是()。

    A.申请人年龄达到60周岁

    B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

    C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

    D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A年龄超过65周岁不予注册,60周岁注册;C被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的,不予注册,C选项是5年,不选;D选项中3年内,5年前可以注册,不选。所以答案选B。P67


    第54题:《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。

    A.招标公告发布之日

    B.领取招标文件之日

    C.提交投标文件的截止之日

    D.资格预审结束之日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。


    第55题:在建设工程活动中,()是最为常用的一种担保方式。

    A.留置

    B.定金

    C.保证

    D.抵押

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中,保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。


    第56题:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人依法应当首先进行的程序是()。

    A.委托勘察.设计单位制订技术加固措施

    B.委托有相应资质等级的施工单位进行加固.维修和补强

    C.委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定

    D.申请工程质量监督机构鉴定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。据此,产权所有人依法应当首先进行的程序是C,这也是符合技术要求的。


    第57题:施工单位在施工过程中发现设计图纸有差错的,应当()。.

    A.向建设单位提出修改意见

    B.向设计单位提出修改意见

    C.直接修改设计

    D.继续按图施工

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。


    第58题:某高层建筑在地下桩基施工中,基坑发生坍塌,造成10人死亡,直接经济损失900余万元;本次事故属于()。

    A.重大事故

    B.特别重大事故

    C.较大事故

    D.一般事故

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:造成10人死亡,直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。


    第59题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的,意外伤害保险费由()支付。

    A.建设单位

    B.总承包单位

    C.分包单位

    D.建设单位与总包单位共同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建筑法》规定,鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。


    二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第60题:关于无效合同的说法,正确的有()

    A.无效合同不具有违法性

    B.无效合同具有违法性

    C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

    D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

    E.无效合同可能会损害社会公共利益

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立,但因合同内容或者形式违反了法律,行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性;具有不可履行性,自订立之时就不具有法律效力。


    第61题:关于招标代理机构的说法,正确的有()。

    A.招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构

    B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

    C.招标代理机构是社会中介组织

    D.未经招标人同意,招标代理机构不得向他人转让代理业务

    E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构,任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意,工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。


    第62题:某项目在施工过程中发生火灾,邻近的甲单位主动组织人员灭火,这一行为减少了施工单位的损失8万元,甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中,不正确的是()。

    A.由于这是甲方的自发行为,没有得到施工单位的授权与委托,所以甲单位自行承担这1万元的损失

    B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失,所以施工单位应支付8万元给甲单位

    C.甲单位有权要求施工单位支付1万元

    D.甲单位必须获得施工单位的追认授权,才能要求施工单位支付1万元

    E.甲单位必须获得施工单位的追认授权,才能要求施工单位支付8万元

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。这是典型的无因管理,无因管理不需要追认授权,这一点与无权代理没有关系。因无因管理产生的债,应相当于为此付出的费用,而不是因此给对方带来的好处。


    第63题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。

    A.程序性

    B.公权性

    C.自愿性

    D.独立性

    E.强制性

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国,《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。


    第64题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。

    A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

    B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

    C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

    D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

    E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289


    第65题:根据《招标投标法》及相关规定,下列说法不正确的有()。

    A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

    B.个人投资的项目不需要招标

    C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标

    D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并对实质性内容进行响应

    E.符合工程招标范围,重要材料釆购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查必须招标的项目范围和规模标准.可以不进行招标的施工.设计项目。在复习时,考生应对必须招标项目的含义进行理解。必须招标项目可以从两个层次界定:第一,要符合《招标投标法》第三条规定必须招标项目范围;第二,在符合必须招标项目范围基础上,还应该达到相应的规模标准。只有这两个层次全部符合,才能称之为依法必须招标项目。根据上面的界定,E的表述是规范合理的,E正确。A项中的工程可能不属于必须招标的项目范围,那么其规模标准是否达到就不太重要。B项中的个人投资的项目,如果投资的属于"大型基础设施.公用事业等,关系社会公共利益.公众安全的项目"且达到规模标准要求,也应依法招标。故本题选A.B。


    第66题:关于建设用地使用权的说法,错误的有()。

    A.建设用地使用权属于用益物权

    B.建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立

    C.建设用地使用权自登记时设立

    D.建设用地使用权期间届满的,自动续期

    E.建设用地使用权可以在国有土地和集体成有土地上设立

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查建设用地使用权。建设用地使用权,指建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利,属于用益物权,A正确,E错误。设立建设用地使用权,可以釆取出让或者划拨等方式,B正确。设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记,建设用地使用权自登记时设立,C正确。住宅建设用地使用权期向届满的,自动续期,而非住宅则按法律规定办理,D错误。故本题选D.E。


    第67题:下列各项权利中,属于施工作业人员安全生产权利的是()。

    A.检举权

    B.控告权

    C.批评权

    D.接受安全教育培训的权利

    E.危险报告全

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权;施工安全保护用品的获得权;批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。P206-207。


    第68题:应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以终止履行。

    A.经营状况严重恶化的

    B.丧失商业信誉的

    C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的

    D.有大量诉讼及仲裁案件的

    E.转移财产。抽逃资金,以及逃避债务的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对方有下列情况,可以行使不安抗辩权(当事人没有确切证据中止履行的,承担违约责任)。1.经营状况严重恶化2.转移财产.抽逃资金以及逃避债务3.三十商业信誉4.有丧事或者可呢过丧失履行债务能力的其他情况


    第69题:根据《文物保护法》的规定,在施工中发现文物,下列说法正确的是()。

    A.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场

    B.应当接受审批机关的监督和指导

    C.立即报告当地文物行政部门

    D.文物行政部门接到报告后,应当在24小时内赶赴现场

    E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围,故选项A.C.D.E正确。


    第70题:人民法院审理行政案件,审判庭组成符合法律规定的是()

    A.审判员独任

    B.审判员.书记员

    C.审判员三人以上单数

    D.审判员.陪审员三人以上单数

    E.陪审员三人以上单数

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:人民法院审理行政条件,由审判员组成合议庭,或者由审判员.陪审员组成合议庭,合议庭成员,应当是3人以上的单数。


    第71题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法分包的有()。

    A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

    B.未经建设单位同意将工程分包的

    C.分包单位将分包工程再分包的

    D.将钢结构工程分包的

    E.分包单位将劳务作业分包的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的;②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;③施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的;⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100


    第72题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。

    A.房屋买卖纠纷

    B.土地使用权转让纠纷

    C.建设工程合同纠纷

    D.公益捐款合同纠纷

    E.行政奖励合同纠纷

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。


    第73题:关于投标人的说法,正确的有()

    A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的,其投标无数

    B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制

    C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

    D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效

    E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是投标人。选项A,如发生重大变化会影响后期公平公正的投标,才会投标无效。P81


    第74题:根据《社会保险法》,失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

    A.本人已经进行失业登记,并有求职要求的

    B.非因本人意愿中断就业的

    C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

    D.本人应征服兵役的

    E.人本已失业,有身份证明的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记,并有求职要求的。


    第75题:无独立请求权的第三人,其诉讼权利包括()

    A.申请提起诉讼

    B.申请参加诉讼

    C.提起反诉

    D.由法院通知参加诉讼

    E.申请提起公益诉讼

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。P300-301


    第76题:根据《物权法》,当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或合同另有约定外,该合同效力为()。

    A.合同自办理物权登记时生效

    B.未办理物权登记合同无效

    C.合同生效当然发生物权效力

    D.合同自成立时生效

    E.未办理物权登记不影响合同效力

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。


    第77题:(1)根据《合同法》,违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

    A.具有违约行为

    B.具有惩罚目的

    C.造成损失后果

    D.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿

    E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。P113


    第78题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,()可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

    A.项目名称

    B.施工场所和期限

    C.产生噪声的原因

    D.可能产生的环境噪声值

    E.所采取的环境噪声污染防治措施

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2022版新版云南省昆明二级注册建造师在线测试真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,()建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。


    第79题:结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括()。

    A.推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

    B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土,减少资源消耗

    C.推广钢筋专业化加工和配送

    D.优化钢筋配料和钢构件下料方案

    E.优化钢结构制作和安装方法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:结构材料节材与材料资源利用的技术要点是:(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量.供应频率.施工速度等,在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土,减少资源消耗。(3)推广钢筋专业化加工和配送。(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核,无误后方可批量下料。(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作,现场拼装;宜采用分段吊装.整体提升.滑移.顶升等安装方法,减少方案的措施用材量。(6)采取数字化技术,对大体积混凝土.大跨度结构等专项施工方案进行优化。


    本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处!

    您可以还会对下面的文感兴趣:

  • 浙江专职安全生产管理人员考核题库专业知识
  • 全国公路水运安全b证真题
  • 河北石家庄建筑施工企业安全生产管理人员在线考试试卷专业知识
  • 安徽合肥建筑施工企业c类安全员考试考试题型答案
  • 手机在线做题

    APP在线做题