2026年内蒙古呼和浩特监理工程师质量投资进度控制真题

其他建筑考试安全员考试网 2026-9-9 16:43:49

[点击进入2026年内蒙古呼和浩特监理工程师质量投资进度控制真题]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某项目监理机构在进行幕墙分包单位审核确认时，以下做法，不正确的是()。

A.应审查幕墙分包内容是否符合施工合同约定

B.对幕墙分包单位的安全生产许可文件进行审查

C.对幕墙分包单位的特种作业人员的资格进行审查

D.为核实工程业绩，独自对幕墙单位进行实地考察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年内蒙古呼和浩特监理工程师质量投资进度控制真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则()。

A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任

B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任

C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任

D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是()。

A.工程量清单

B.工程预算书

C.工程变更协议

D.施工图纸

正确答案:查看最佳答案

第4题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第5题:按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第6题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.缔约一方受损

B.缔约当事人有过错

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。

A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用

D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

正确答案:查看最佳答案

第9题:FIDIC《施工合同条件》通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套()，以保证施工符合合同要求。

A.进度管理体系

B.变更管理体系

C.质量管理体系

D.进度款的支付管理体系

正确答案:查看最佳答案

第10题:某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。

A.解除合同

B.撤销合同

C.将标的物提存

D.要求A、B两企业对合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在()中载明工程开工日期。

A.开工报审表

B.开工通知

C.合同进度计划

D.施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

第13题:建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是()。

A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

C.施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案:查看最佳答案

第14题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第15题:依据《民法典》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。

A.数量

B.质量

C.履行的方式

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第16题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.标准试件尺寸为100x100x100mm

B.试验结果应精确至0.01MPa

C.三个测量值中，最大或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时，取中间值为该组试块的抗压强度

D.三个测量值中，最大或最小值与中间值的差值超过中间值的15%时，该组试块无效

正确答案:查看最佳答案

第17题:在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括()。

A.对设计.施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模.规划设计等要求的认定权

正确答案:查看最佳答案

第18题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第19题:招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第21题:债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，()。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意，但应通知债权人

C.无需经债权人同意，但应办理公证手续

D.无需经债权人同意，也无需通知债权人

正确答案:查看最佳答案

第22题:设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应人

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)景挑式脚手架钢丝绳.钢拉杆()悬挑钢梁受力计算。

A.作为受拉构件参与

B.作为受压构件参与

C.作为受扭构件参与

D.不参与

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:查看最佳答案

第25题:招标人在填写发售时间时应满足不少于()个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第26题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第28题:关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是()。

A.以设备寿命周期成本为基础的评标办法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当给予评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依据标的性质不同，评标价法可以分为最低投标价法、综合评标法、以设备寿命周期成本为基础的评标价法。投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，一般不给予评标优惠。运输费用是可以折算成价格的评审要素之一。计算各项费用和残值时，都应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。

第29题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于砌体工程，错误的是()。

A.质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.构造柱.圈梁应符合设计和规范要求

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第32题:当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《民法典》，应在()履行。

A.支付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.货币存放地

D.货币使用地

正确答案:查看最佳答案

第33题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第34题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑旅工安全管理规范》(DB33/1116-2015，E线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时，当相线芯线截面S为35mm时，PE线最小截面应为()。

A.12mm2

B.16mm2

C.18mm2

D.35mm

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于施工专业分包合同的订立说法不正确的是()。

A.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同(包括承包工程的价格)的副本或复印件。

B.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系

C.在专用条款内需约定承包人为分包工程的实施提供的机械设备和设施，以及费用的承担

D.在分包合同专用条款内列明向分包人提供图纸日期和套数，以及分包人参加发包人组织图纸会审的时间。

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列关于施工图设计文件审查的说法，正确的是()。

A.审查机构对勘察结果.施工图设计文件的审查，并不改变勘察.设计单位的质量责任

B.审查机构应由设计单位选择

C.审查不合格的，审查机构应该将施工图退还给设计单位

D.施工单位应该将施工图送审查机构审查

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过()日。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。

第39题:关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款，下列说法正确的是()。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更，则仲裁条款无效

C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架的承重杆件.连接件等材料进场后，应对产品合格证检验报告进行复核，并进行()。

A.型式检验

B.无损检验

C.抽样检验

D.全数检验

正确答案:查看最佳答案

第41题:某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是()。

A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B.上级公司直接赔偿丙的损失

C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

正确答案:查看最佳答案

第43题:()适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“银皮书”，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。“新黄皮书”，适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。“绿皮书”，适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。

第44题:()是指根据建设工程的要求，查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑土方开挖，正确的是()。

A.土方开挖顺序可根据现场实际情况随时调整

B.支护结构未达到设计要求之前，可根据建设单位要求进行下层土方开挖

C.基坑开挖分层厚度应根据土质情况确定，且不应小于2米

D.基坑开挖至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到基坑支护边

正确答案:查看最佳答案

第46题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第47题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:除非得到()同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第49题:工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.乙项目经理

B.甲施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

正确答案:查看最佳答案

第50题:FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()。

A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理

B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理

C.指定分包商的施工由发包人协调管理

D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第52题:依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。

A.需承包人书面通知工程师

B.应经建设行政主管部门批准

C.应经工程师批准

D.需承包人书面通知发包人

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定()。

A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告

正确答案:查看最佳答案

第54题:以下属于发包人义务的是()

A.现场外的道路通行权

B.现场查勘

C.编制施工实施计划

D.提出开工申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场；2.地下管线和地下设施的相关资料；3.现场外的道路通行权；(二)组织设计交底(三)约定开工时间五、承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第55题:有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

正确答案:查看最佳答案

第56题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第57题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第58题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第60题:施工合同的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。

A.双方选定

B.合同签字地

C.施工企业所在地

D.建设单位所在地

正确答案:查看最佳答案

第61题:合同履行中发生()情况，不属于发包人违约

A.勘察人原因造成勘察停止

B.发包人未按合同约定支付勘察费用

C.发包人原因造成勘察停止

D.发包人无法履行或停止履行合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。

第62题:依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是()。

A.预付款的金额不少于合同价22％

B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函

C.预付款保函金额要大于预付款额

D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于安全生产教育，正确的是()。

A.项目监理机构应对施工单位新进场作业人员进行三级安全教育

B.项目监理机构应对施工单位管理人员进行三级安全教育

C.施工现场各班组应开展班前三上岗活动和班后下岗检查

D.施工现场各班组应开展班前检查和班后三下岗活动

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),碗扣式钢管脚手架首层立杆应采用不同的长度交错布置，底层纵.横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于()。

A.500mm

B.350mm

C.200mm

D.180mm

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机采用的渐进式防坠安全器，检测合格有效期为()年，使用寿命为()年。

A.1，3

B.1，5

C.3，1

D.5，1

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第68题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。

A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格

B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测

C.对地基承载力检验应采用高应变动测法

D.对地基承载力检验应采用低应变动测法

正确答案:查看最佳答案

第70题:FIDIC《施工合同条件》规定，从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当吊篮施工高度超过()m时，应有可靠的防风措施和保持悬挂机械侧向稳定措施。

A.100

B.60

C.24

D.10

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑支护工程专项施工方案中应有截水帷幕.降水.排水施工等内容。对于承压水地层及降水要求比较高的工程，施工前宜进行()。

A.取芯检验

B.试开挖

C.排水试验

D.降水试验

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第75题:施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前()d内以书面形式通知承包人。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第76题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由()负责。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第78题:为确保涉及结构安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是()。

A.检验鉴定

B.编制施工方案

C.专家论证

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第79题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第81题:可以产生委托代理关系的基础关系包括()。

A.监护关系

B.委托合同关系

C.合伙合同关系

D.劳动合同关系

E.工作隶属关系

正确答案:查看最佳答案

第82题:交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。

A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行

D.按颁布的国家标准执行

E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行

正确答案:查看最佳答案

第83题:依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有()。

A.承包商应对分包合同进行协调管理

B.承包商代表有权直接向分包商发布指示

C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力

D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示

E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求

正确答案:查看最佳答案

第84题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)发布的《施工合同条例》适用于()

A.包商按业主要求进行设计、采购和施工

B.标报价和过程结算中采用工程量清单计价

C.业主分担施工过程中市场价格上涨风险

D.主委托工程师开展施工监管和支付签证

E.主委派业主代表对承包商进行日常管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于EPC的特征

第85题:合同履行的原则包括()。

A.保守秘密原则

B.全面履行的原则

C.诚实信用原则

D.禁止反悔原则

E.等价有偿原则

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.施工组织设计编制及审批

E.施工设施和机械设备管理制度

正确答案:查看最佳答案

第87题:有关合同()及解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

A.法律效力

B.标的

C.质量

D.价款

E.履行期限

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列关于工程竣工结算阶段发包人违约责任的表述中，正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款

B.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价

C.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付，可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

D.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付

E.工程竣工验收报告经发包人认可后28d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程损失时，如果发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任

正确答案:查看最佳答案

第89题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第90题:以下关于砌体结构实体检测，正确的有()。

A.强度检测可分为砌筑块材强度.砌筑砂浆强度.砌体强度

B.变形检测可分为倾斜和基础不均匀沉降

C.变形检测可分为圈梁.构造柱.拉结筋等项目

D.构造连接包括圈梁.构造柱.拉结筋等项目

E.构造连接包括倾斜和基础不均匀沉降等项目

正确答案:查看最佳答案

第91题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第92题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第93题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第94题:设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的()。

A.各项要求

B.技术说明

C.价格

D.供应单位

E.有关标准

正确答案:查看最佳答案

第95题:以下关于监理单位对项目监理机构月检，正确的有()。

A.检查监理服务质量是否符合要求

B.检查项目监理机构是否按规定开展了质量控制工作

C.检查发现的问题应书面下发被检查的项目监理机构

D.对被查项目监理服务质量应进行量化考核

E.项目监理机构应检查施工管理人员是否到位，并进行评审打分

正确答案:查看最佳答案

第96题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有()。

A.设计人配合勘察工作的要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.委托的设计内容

D.设计深度要求

E.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第97题:属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有()。

A.经营业务费

B.交通费、差旅费、办公设施费

C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等

D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等

E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设工程质量监督机构在工程竣工验收监督时，应重点对工程竣工验收的()等实行监督。

A.组织形式

B.验收程序

C.信贷管理能力

D.结算管理能力

E.执行验收规范情况

正确答案:查看最佳答案

第99题:组织的目标应该是实现持续改进，以下属于“改进”基本内容的有()。

A.持续改进的核心是提高有效性和效率，实现质量目标

B.应当为员工提供有关持续改进方法和手段的培训

C.提供必要的资源保证改进的实施

D.定期评价业绩，确定改进领域

E.评估过程风险以及对顾客可能产生的影响和后果

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。

第102题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第103题:施工合同履行过程中，由于承包人原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.承包人可以留置工程

D.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

E.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

正确答案:查看最佳答案

第104题:施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装

B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装

C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延

D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担

E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

第106题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第107题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有()。

A.延误发放图样

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第108题:监理人在对专业分包工程进度管理中，需要对承包人发出指令进行协调的情形有()。

A.分包工程施工进度偏差较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工

B.分包工程作业人员严重不足

C.分包工程进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施

D.分包工程施工进度不符合分包合同工期要求

E.分包工程出现停工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:虽然由承包人负责分包工程施工的协调管理，对分包工程施工进度进行监督，但如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调。如分包工程施工与合同进度计划偏离较大而干扰了同时在现场的其他承包人施工；分包工程施工进度过慢影响到后续设备安装工程按计划实施等情况。教材P108。

第109题:根据《招标投标法》，下列项目中，必须进行施工招标的有()。

A.某高速公路5km长的施工段

B.联合国教科文组织援助的某资源保护建设项目

C.施工企业自筹自建办公楼

D.某公立三甲医院新院区项目

E.需要采用专有技术的施工项目

正确答案:查看最佳答案

第110题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第111题:根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有()。

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，勘察合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。除专用合同条款另有约定外，设计合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人、设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第112题:招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E.评标工作量较大

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买卖双方承担违约责任的方式有()。

A.继续履行合同义务

B.采取经对方认可的补救措施

C.免除守约方配合义务

D.赔偿损失

E.提交仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第114题:与施工招标和材料设备采购招标相比,工程设计招标的特点有()。

A.投标方案的灵活性较大

B.招标人须设最高投标限价

C.易于量化评价

D.可考虑给予投标人费用补偿

E.一般采用最低投标价中标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计工作对技术要求髙，从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。评标专家更加注重设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不过于追求低报价。

第115题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于进行实质性响应，其投标将被否决。

A.投标函有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中的响应虚假投标的

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()

A.经监理单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

C.经有质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，应予以验收

D.经返修或加圆的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满显安全使用典求，严禁验收