2026年甘肃省监理工程师质量投资进度控制考试答题

其他建筑考试安全员考试网 2026-4-18 15:43:22

[点击进入2026年甘肃省监理工程师质量投资进度控制考试答题]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人()。

A.20万元

B.10万元

C.2万元

D.4万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年甘肃省监理工程师质量投资进度控制考试答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:自债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第2题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人更换总监理工程师时，应提前14天通知承包人。

第5题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，错误的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的80%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

D.预制柱的底部应设置键槽，键槽深度一般为30mm

正确答案:查看最佳答案

第6题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第7题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机电气系统对地的绝缘电阻不小于()。

A.4Ω

B.10Ω

C.0.5MΩ

D.10MΩ

正确答案:查看最佳答案

第9题:口头合同的生效时间为()。

A.当事人双方签字时

B.当事人已履行部分义务

C.受要约人承诺时

D.当事人已履行全部义务

正确答案:查看最佳答案

第10题:上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由()对他们的工作安全负责。

A.业主

B.监理单位

C.承包商

D.工作人员自己

正确答案:查看最佳答案

第11题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第12题:发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料，导致的施工暂停，说法错误的是()

A.承包人有权要求延长工期

B.承包人有权要求增加费用

C.承包人有权要求支付利润

D.属于承包人责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。

第13题:下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是()。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主必须保护()的合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。

A.工程师

B.指定分包商

C.一般分包商

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按()划分。

A.工程量.施工程序

B.主要工种.施工工艺

C.工程部位.施工特点

D.专业性质.楼层

正确答案:查看最佳答案

第17题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第18题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第19题:与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。

A.物体

B.事件

C.智力成果

D.行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。

第20题:施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是()。

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第22题:开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。

A.未密封投标文件的

B.关键内容字迹无法辨认的

C.未提供投保证金和投标保证的

D.无项目经理印章的

正确答案:查看最佳答案

第23题:在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由()承担。

A.发包人

B.承包商

C.监理单位

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承

A.7

B.10

C.12

D.28

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容

D.合同法律规范

正确答案:查看最佳答案

第26题:《民法典》规定，当约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以()。

A.要求第三人赔偿

B.请求人民法院予以适当减少

C.要求责任方赔偿

D.请求仲裁机构予以适当增加

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-205)，以下()混凝土构件的模板支撑架宜委托专业检测机构进行支撑架监测。

A.集中线荷载大于15kN/m

B.集中线荷载大于20kN/m

C.集中线荷载大于30kN/m

D.集中线荷载大于40kN/m

正确答案:查看最佳答案

第28题:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，下列处理错误的是()

A.监理人有权指示承包人钻孔探测

B.监理人有权指示承包人揭开检查

C.增加的费用由承包人承担

D.工期延误由监理人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

第29题:根据住建部有关规定，以下正确的是()。

A.有关勘察.设计和监测单位项目技术负责人应当参加危大工程验收

B.总监理工程师可授权专业监理工程代表其参加危大工程验收

C.专家论证意见为“修改后通过”的，施工单位修改后可实施

D.建设单位人员不需参加超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会

正确答案:查看最佳答案

第30题:标准设备的采购，一般采用()方式。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.定点采购

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款“进度款付款证书”的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等。监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。

第33题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第34题:某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构防火涂料，正确的是()。

A.钢结构防火涂料应进行抗拉强度检测

B.薄涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

C.厚涂型防火涂料不超过500t应抽检一次

D.厚涂型防火涂料最薄处厚度不应低于设计要求的80%

正确答案:查看最佳答案

第36题:分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

正确答案:查看最佳答案

第37题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)吊篮悬挂机构宜采用()方式进行拉接固定。

A.柔性连接

B.刚性连接

C.铰接连接

D.弹性连接

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是()。

A.资格审查委员会可以书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明

B.申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容可以主动提出澄清或说明，资格审查委员会应当接受

C.申请人的澄清或说明经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清和说明内容不属于资格预审申请文件的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。故B项错误。申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容。故C项错误。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分，故D项错误

第40题:由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，()。

A.不再承担其他赔偿责任

B.还应返还设计合同规定的定金

C.还应免收直接损失部分的设计费

D.还应双倍返还设计合同规定的定金

正确答案:查看最佳答案

第41题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.具有完整的施工操作依据.质量验收记录

C.观感质量验收符合要求

D.有关节能.环保的抽样检验正在进行

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《民法典》的规定，履行地点不明确的，给付货币的，按照()的市场价格履行。

A.订立合同时履行地

B.在接收货币一方所在地

C.履行义务方所在地

D.履行合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

第43题:当分部工程较大或者较复杂时，可按()将分部工程划分为若干个子分部工程。

A.材料种类.施工特点.施工程序.专业系统及类别

B.工程部位.专业性质

C.独立施工条件.施工程序

D.主要工种.材料.施工工艺

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下关于分项工程验收合格的规定，正确的是()。

A.分项工程所含主控项目均应验收合格

B.分项工程所含保证项目均应验收合格

C.分项工程所含检验批均应验收合格

D.分项工程所含检验批主要功能抽样检验合格

正确答案:查看最佳答案

第45题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第46题:某国外设备投标的CIF为250万美元，评审供货范围偏差调整为4万美元，商务偏差调整值为+2%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.4

B.9

C.11.5

D.16.5

正确答案:查看最佳答案

第47题:勘察人根据岩土条件和设计要求,选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。这属于勘察作业要求中的()。

A.测绘要求

B.勘探要求

C.取样要求

D.试验要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人应当选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试，测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性，属于试验要求。

第48题:邀请招标的对象以()家为宜，但不应少于3家

A.5~7

B.3~5

C.7~9

D.3~9

正确答案:查看最佳答案

参考解析:邀请招标的对象以5~7家为宜，但不应少于3家

第49题:承担缔约过失责任的情形不包括()。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()之日。

A.承包人第一次提交竣工验收报告

B.承包人修改后再次提请竣工验收

C.最终验收合格

D.办理竣工验收手续

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是()。

A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期

C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期

D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据有关标准，对抗震设防等级为三级的框架结构，其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于()。

A.1.30

B.1.35

C.1.20

D.1.25

正确答案:查看最佳答案

第53题:实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向()负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第55题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第57题:按被保险人人数投保职工意外伤害险时，其投保人数必须占约定承保团体人员的()以上，且投保人数不低于()人。

A.65%，7

B.75%，7

C.65%，5

D.75%，5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。

第58题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于自制起重扒杆吊装作业，不正确的是()。

A.起重扒杆应进行专项设计

B.起重扒杆采用电动葫芦作业时，其固定点应有施工图

C.电动葫芦严禁在脚手架上固定使用，手动葫芦不受此限制

D.起重扒杆作业前应进行试吊

正确答案:查看最佳答案

第62题:依据《民法典》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于()。

A.效力待定合同

B.可撤销合同

C.可变更合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第63题:招标单位在评标委员会中人员不得超过1/3，其他人员来自()。

A.上级行政部门

B.监理单位

C.招标单位的董事会

D.省.市政府部门提供的技术.经济等方面的专家

正确答案:查看最佳答案

第64题:为了确保工程质量，大型.复杂设备的采购一般宜()。

A.考核合格供货厂家后直接向厂家订货

B.采用招标采购方式采购

C.货比三家后直接在市场上采购

D.通过样品鉴定后，直接请中介机构代为采购

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于投标人须知的说法，错误的是()。

A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件

B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定

C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写

D.附表中的内容可以与正文内容相抵触

正确答案:查看最佳答案

第66题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

第67题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第68题:()是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。

A.收货人

B.价格

C.目的港

D.尺寸

正确答案:查看最佳答案

第69题:为确保涉及结构安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是()。

A.检验鉴定

B.编制施工方案

C.专家论证

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第70题:材料延迟付款违约金的公式描述正确的是()

A.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.01%×延迟付款天数

B.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

C.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.05%×延迟付款天数

D.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.06%×延迟付款天数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

第71题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.承包人的委托人

正确答案:查看最佳答案

第73题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

第74题:有关合同鉴证，下列说法中错误的是()。

A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理

C.合同经审查符合要求的，可以予以鉴证

D.合同鉴证可以到合同签订地、合同履行地工商行政管理机关办理

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.建设单位所在地

C.施工单位所在地

D.双方选定

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第77题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()。

A.合同约定的质量标准

B.施工合同对材料的要求

C.图纸、样品等证明文件

D.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

第78题:委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收()的单位参加。

A.承担监理业务

B.有对外经营权

C.承担有关设计任务

D.承担有关施工任务

正确答案:查看最佳答案

第79题:施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由()承担。

A.发包人

B.承包商

C.发包人和承包商共同

D.发包人和承包商分别

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:勘察投标书主要评审的方面包括()。

A.勘察方案是否合理

B.勘察技术水平是否先进

C.勘察进度快慢

D.各种所需勘察数据能否准确可靠

E.报价是否合理

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.编制依据

B.施工计划

C.监理措施

D.施工监测和检测措施

E.应急预案

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当存在下列()情况时，应对模板支撑架进行预压或监测。

A.承受重载或设计有特殊要求时

B.特殊支撑结构

C.地基为不良的地质条件

D.搭设高度超过8米

E.搭设高度超过4米

正确答案:查看最佳答案

第83题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第86题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第87题:《招标投标法》规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有()。

A.可在较广的范围内选择中标人

B.节约招标费用和节省时间

C.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第89题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有()

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。

第91题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。

第92题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第93题:发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出

D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第94题:合同主体的权利表现为()。

A.有权按照自己的意志作出某种行为

B.必须按照对方的要求不得作出某种行为

C.当权利受到侵害时要求法律保护

D.按照合同要求完成某种行为

E.强制对方作出某种合同内没有约定的行为

正确答案:查看最佳答案

第95题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。

A.效力相同

B.都实行自愿申请原则

C.适用范围相同

D.内容和范围相同

E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

第96题:某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有()。

A.不应该包括建设行政监督部门代表

B.不应该包括招标人代表

C.技术、经济方面的专家所占比例偏低

D.招标人代表所占比例偏低

E.招标人可以直接指定专家

正确答案:查看最佳答案

第97题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《合同法》的规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人在施工准备阶段的义务包括:1、现场查勘2、编制施工实施计划，包括施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划3、修建现场内的道路和临时工程4、管理施工控制网5、提出开工申请。选项B属于发包人的义务。教材P82-84。

第101题:与施工招标和材料设备采购招标相比,工程设计招标的特点有()。

A.投标方案的灵活性较大

B.招标人须设最高投标限价

C.易于量化评价

D.可考虑给予投标人费用补偿

E.一般采用最低投标价中标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计工作对技术要求髙，从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。评标专家更加注重设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不过于追求低报价。

第102题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量，正确的有()。

A.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积;

B.同工程项目.同施工单位且同期施工的多个单位工程，应分别计算建筑面积:

C.每1万㎡可视为一个单位工程进行抽样，不足1万㎡也视为一个单位工程;

D.每2万m可视为一个单位工程进行抽样，不足2万㎡也视为一个单位工程;

E.每3万m可视为一个单位工程进行抽样，不足3万㎡也视为一个单位工程。

正确答案:查看最佳答案

第104题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，安全技术交底的内容应包括()。

A.工程项目的作业环境

B.计算书

C.作业特点和危险源

D.安全注意事项

E.发生事故后应及时采取的避难和急救措施

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,承包人可以提出利润索赔的情形有()。

A.发包人提供的基准资料错误

B.发包人提供的设备不符合要求

C.隐蔽工程重新检查证明质量合格

D.不可抗力事件发生后照管、清理、修复工程

E.不可抗力导致承包人设备损坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、C、D项可以提出工期、费用、利润索赔。发包人提供的设备不符合要求，可以提出工期、费用索赔。不可抗力导致承包人设备损坏，由承包人自行承担。

第107题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有()

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项B、D，不会影响工期，发包人无过错，所以只补偿费用。选项C，比照不可抗力，只补偿工期。

第108题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第109题:关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有()。

A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任

B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任

C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围

D.当事人可以约定不可抗力的风险分担责任