2025年陕西省监理工程师质量投资进度控制题目

其他建筑考试安全员考试网 2025-9-14 15:29:12

[点击进入2025年陕西省监理工程师质量投资进度控制题目]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是()。

A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题

B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录

C.评标委员会不接受投标人主要提出的澄清说明

D.投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年陕西省监理工程师质量投资进度控制题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。

第2题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发()后的28d内，将履约保函退还分包商。

A.缺陷责任证书

B.支付证书

C.履约保证书

D.工程接收证书

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第4题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第5题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.818

B.800

C.782

D.700

正确答案:查看最佳答案

第6题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.只能通过诉讼解决

B.调解、仲裁、诉讼可以任选

C.只能通过仲裁解决

D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行

正确答案:查看最佳答案

第7题:履约保函的保证金额一般为合同总额的()。

A.2%～5%

B.10%～20%

C.5%～10%

D.20%～25%

正确答案:查看最佳答案

第8题:理论换算法的换算依据是()。

A.政策规定

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算

正确答案:查看最佳答案

第9题:招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。

A.招标人组织，费用由投标人承担

B.投标人组织，费用由招标人承担

C.招标人组织，费用由招标人承担

D.投标人组织，费用由投标人承担

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第11题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。

A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长

B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金

C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是()。

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第13题:某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，采用扣件式钢管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于()。

A.8kN

B.10kN

C.12kN

D.14kN

正确答案:查看最佳答案

第17题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

第18题:监理合同中“附加工作”是指()。

A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作

B.监理合同范围以外的工作

C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作

D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第20题:承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是()。

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

正确答案:查看最佳答案

第21题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第23题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第24题:某工程的人货梯拆除施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。

A.施工总承包单位技术负责人

B.施工总承包单位项目技术负责人

C.人货梯拆除专业承包单位技术负责人

D.施工总承包单位技术负责人和人货梯拆除专业承包单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是()。

A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还

B.从达到合同总价的10%那个月起扣

C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还

D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由()负责提供。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第27题:某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。

A.投标报价2000万元，评标价1950万元

B.投标报价2050万元，评标价1940万元

C.投标报价1980万元，评标价1970万元

D.投标报价1950万元，评标价1960万元

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()。

A.带有工程量清单的标价合同

B.带有分项工程量表的标价合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.带有分项工程量表的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:带有工程量清单的标价合同适用于采用综合单价计量承包；带有分项工程量表的标价合同适用于固定价格承包；目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。

第29题:双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取()的措施。

A.将财产返还给对方

B.赔偿损失

C.继续履行

D.追缴财产

正确答案:查看最佳答案

第30题:对于达到复工条件,但施工单位未提出复工申请的，项目监理机构应当()。

A.由总监理工程师根据实际情况指令施工单位恢复施工

B.由专业监理工程师根据实际情况指令施工单位恢复施工

C.如实记录直接导致停工的原因

D.如实记录施工单位在现场的人工和设备数量与状态

正确答案:查看最佳答案

第31题:施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是()。

A.战争

B.动乱

C.爆炸

D.洪水

正确答案:查看最佳答案

第32题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第33题:下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

正确答案:查看最佳答案

第34题:监理人指示变更是指()。

A.直接指示变更和与承包人协商后变更

B.直接指示变更和承包人申请变更

C.与承包人协商变更和承包人申请变更

D.承包人要求变更和与承包人协商变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(二)监理人指示变更监理人根据工程施工的实际需要或发包人要求实施的变更，可以进一步划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更两种情况。1.直接指示的变更直接指示的变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。2.与承包人协商后确定的变更此类情况属于可能发生的变更，与承包人协商后再确定是否实施变更，如增加承包范围外的某项新增工作或改变合同文件中的要求等。

第35题:根据《标准勘察招标文件》，招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日工程勘察设计的评标(P38)

第36题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与()协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

第37题:为了调整债务人.担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是()。

A.保险法

B.抵押法

C.定金法

D.担保法

正确答案:查看最佳答案

第38题:公开招标的优点是()

A.招标人可以在较广范围内选择中标人

B.投标竞争相对较小

C.评标工作量较大

D.招标时间长，费用高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公开招标的优点:招标人可以在较广范围内选择中标人，投标竞争激烈，C、D选项是公开招标的缺点。

第39题:建筑造型有特殊要求的设计项目宜采用()的方式发包建设任务。

A.公开招标

B.直接委托发包

C.邀请招标

D.内部定标

正确答案:查看最佳答案

第40题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:A公司欠银行货款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

A.应当由a公司承担清偿责任

B.应当由b公司承担清偿责任

C.应当由a公司和b公司承担连带责任

D.a公司和b公司均不再承担清偿责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第43题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第44题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决

B.仲裁机构的裁决

C.经过公证的还款协议

D.经过鉴证的还款协议

正确答案:查看最佳答案

第45题:在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括()。

A.安全

B.服务

C.质量

D.成本

正确答案:查看最佳答案

第46题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第48题:按被保险人人数投保职工意外伤害险时，其投保人数必须占约定承保团体人员的()以上，且投保人数不低于()人。

A.65%，7

B.75%，7

C.65%，5

D.75%，5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。

第49题:根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()。

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议作出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理

正确答案:查看最佳答案

第50题:某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。

A.按订购数量支付

B.按实际交货数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由()承担。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人和勘察人共同

D.勘察人和设计人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人的一般义务包括完成全部勘察工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

第52题:依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例

正确答案:查看最佳答案

第53题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第55题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的是()。

A.转包.挂靠

B.无证施工

C.挡土墙不按图设滤水层

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.砌体倾斜可采用水准仪检测

C.砌体中的钢筋可采用破损法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用测定钢筋状况判定

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车试验

D.系统联调

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材第123页关于“竣工试验程序”没有指明具体的试验内容。根据教材第112页“发包人要求”中竣工试验的内容:第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项C)；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件(选项B)；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等(选项A)。

第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，搭设高度()及以上落地式钢管脚手架应由施工单位组织召开专家论证会。

A.24m

B.50m

C.75m

D.150m

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)景挑式脚手架钢丝绳.钢拉杆()悬挑钢梁受力计算。

A.作为受拉构件参与

B.作为受压构件参与

C.作为受扭构件参与

D.不参与

正确答案:查看最佳答案

第60题:在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

正确答案:查看最佳答案

第61题:经过公证的合同，其法律效力()经过鉴证的合同。

A.等同于

B.高于

C.低于

D.相当于

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程技术环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第64题:采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.竣工日期

B.施工期

C.合同工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

第65题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。

A.单价计算结果与总价不一致

B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.无法定代表人的签字和盖章

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间()日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标预备会一般应在投标截止日15天以前进行。

第67题:与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是()。

A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法

B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标

C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用

D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标与总承包招标，评标办法都包括综合评估法和经评审的最低投标价法，招标程序基本相同。资格审查方式取决于公开招标或邀请招标。

第68题:下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是()。

A.设计阶段是执行计划为主的阶段

B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.设计阶段需要协调的内容多

D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多

正确答案:查看最佳答案

第69题:当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请()批准。

A.建设项目主管单位

B.仲裁机构

C.监理单位法人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

第70题:以下关于项目监理机构检查施工试验室，正确的是()。

A.总监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室

B.试验人员应持有相应的特种作业上岗证书

C.试验设备应有建设行政主管部门出具的符合规定的计量检定证明

D.应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检定报告

正确答案:查看最佳答案

第71题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第72题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据相关规范，同一厂家.同一类型的成型钢筋，不超过()吨为一批进行进场检验。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准没计施工总承包招标文件》，承包人应保证其履约担保在()前一直有效。

A.包人提出工程竣工验收申请

B.发包人颁发工程接收证书

C.承包人提出工程竣工结算申请

D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。

第75题:某工程的监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第76题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第77题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第78题:业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前已经进口的货物，国内供货方的报价应是()。

A.仓库交货价

B.出厂价

C.船上交货价

D.离岸价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价。卖方在其所在地或其他指定的地点(如:工场、工厂或仓库)将货物交给买方后即完成交货，则报出厂价。

第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，除专用条款约定采用固定总价承包的情况外，进度付款应以()的工作量作为支付依据。

A.承包人实际完成

B.合同中约定

C.承包人报送

D.价格清单中列明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以实际完成的工作量作为支付的依据，按照专用条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:施工过程作业活动质量记录资料包括()。

A.质量自检资料B.项目监理机构验收资料C.各工序原始施工记录D.主要专业工种操作上岗证书E.不合格项的报告

B.项目监理机构验收资料C.各工序原始施工记录D.主要专业工种操作上岗证书E.不合格项的报告B.图纸不便施工，变更后更经济.方便

C.各工序原始施工记录D.主要专业工种操作上岗证书E.不合格项的报告B.图纸不便施工，变更后更经济.方便C.采用新材料.新工艺的需要

D.主要专业工种操作上岗证书E.不合格项的报告B.图纸不便施工，变更后更经济.方便C.采用新材料.新工艺的需要D.施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出变更

E.不合格项的报告B.图纸不便施工，变更后更经济.方便C.采用新材料.新工艺的需要D.施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出变更E.方案阶段考虑不周，需要局部调整使用功能

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的问题

E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。

A.延误的工期相应顺延

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担

D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()。

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第84题:项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件包括()。

A.财务状况

B.企业信誉

C.同类工程施工经历

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

第85题:标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有()。

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3)标底说明文件。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。招标人设有最高投标限价时，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，但不得规定最低投标限价。(旧版旧材31页，新版教材删除部分内容)

第86题:仲裁协议包括如下内容()

A.请求仲裁的意思表示

B.不向法院起诉的承诺

C.仲裁事项

D.双方争议的解决方式

E.所选定的进仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第87题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第88题:根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有()。

A.延误发放图纸

B.不可抗力不能按期竣工

C.其他承包商的干扰

D.发包人原因导致工程质量缺陷

E.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

第90题:英国土木工程师学会发布的工程施工合同(ECC)的基本组成内容有()。

A.核心条款

B.索赔条款

C.主要选项条款

D.次要选项条款

E.决协议条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于具体工程项目建设使用的施工合同，使用者可以根据其项目模式特点和自身需要，在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款，就可以组合形成了一个内容约定完备的合同文件。

第91题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是()。

A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

B.办理施工许可证

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

D.确定水准点与坐标控制点

E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

正确答案:查看最佳答案

第92题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第94题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

第96题:保证合同应包括的内容有()。

A.保证的方式

B.保证的期间

C.保证担保的范围

D.债务人履行债务的期限

E.债权人单方认为需要约定的其他事项

正确答案:查看最佳答案

第97题:施工合同履行过程中，工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理

B.施工单位有关负责人

C.总监理工程师

D.监理单位有关负责人

E.勘察设计单位有关设计人

正确答案:查看最佳答案

第98题:监理招标中，评标委员会对投标人的资质进行评审，其内容主要包括()。

A.财务状况

B.人员综合情况

C.批准的监理业务范围

D.单位规模

E.资质等级

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据相关规定，超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括()。

A.建设单位项目负责人

B.有关勘察.设计单位项目技术负责人

C.总包单位的项目负责人

D.项目总监理工程师

E.建设行政主管部门的安全监督员

正确答案:查看最佳答案

第100题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由业主承担责任的索赔事件有()。

A.施工中遇到了不利的外界障碍

B.施工图纸有错误

C.拖延支付工程款

D.发布错误的指令

E.承包商的违约行为

正确答案:查看最佳答案

第101题:按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

正确答案:查看最佳答案

第102题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.必须有人来承担

正确答案:查看最佳答案

第103题:《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.罚款

D.记入不良信用名单

E.对经办人进行行政处分

正确答案:查看最佳答案

第104题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施有()。

A.坑内回土反压

B.坑内封堵

C.坑外局部设置深井降水

D.坑外土体卸载

E.清理周边物品

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有()。

A.承包人投入施工设备的数量超过投标文件承诺的数量

B.为完成工程需要追加的额外工作

C.改变合同中任何一项工作的施工时间

D.改变合同中任何一项工作的质量特性

E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同通用条款规定的变更范围包括:1、取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作。

第107题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第108题:根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图样进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

E.组织并主持有关方面参加的设计交底会

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《合同法》的规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司