[点击进入山东省监理工程师在线模拟考前押题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中,属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励,提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:在设计工作中,由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。
A.工程变更的影响
B.建设意图和要求改变的影响
C.设计协调配合的影响
D.材料代用.设备选用失误的影响
正确答案:查看最佳答案
第2题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第3题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:调整施工进度计划时,通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第5题:某企业年初从金融机构借款3000万元,月利率1%,按季复利计息,年末一次性还本付息,则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。
A.360.00
B.363.61
C.376.53
D.380.48
正确答案:查看最佳答案
第6题:影响工程质量的因素中,()是工程建设的物质条件,是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.环境条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。
A.能够明确反映工作之间的逻辑关系
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工期的关键工作
正确答案:查看最佳答案
第8题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。
A.实际进度超前的时间
B.实际超额完成的任务量
C.实际进度拖后的时间
D.实际拖欠的任务量
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第10题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。
A.设计概算
B.施工图预算
C.建安工程承包合同价
D.投资估算
正确答案:查看最佳答案
第11题:对于工程中所用的主要材料和设备,在订货之前施工单位应进行申报,经()论证同意后方可订货。
A.设计单位
B.监理工程师
C.业主
D.主管部门
正确答案:查看最佳答案
第12题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第14题:在工程项目交付使用资产总表中,融资费用列入()。
A.流动资产
B.固定资产
C.无形资产
D.其他资产
正确答案:查看最佳答案
第15题:影响建设工程进度的不利因素中,()是最大的干扰因素。
A.人为因素
B.技术因素
C.资金因素
D.机具因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据我国现行建筑安装工程费用的构成,施工单位临时设施的搭设和维修费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.间接费
D.现场经费
正确答案:查看最佳答案
第18题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
正确答案:查看最佳答案
第20题:对制造周期长的设备,项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。
A.目标监控
B.巡回监控
C.定点监控
D.设置质量控制点监控
正确答案:查看最佳答案
第21题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时,需要调整的工作对象应是该工作的()工作。
A.平行
B.紧后
C.后续
D.先行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:净现值是指投资项目按基准收益率IC将各年的净现金流量折现到投资起点的现值之代数和。所谓基准收益率是指要求投资达到的(),用IC表示。
A.最高收益率
B.最初收益率
C.最终收益率
D.最低收益率
正确答案:查看最佳答案
第23题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整,除此之外一般B不得变更的合同称为()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同
正确答案:查看最佳答案
第24题:监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取强有力的控制措施。对于隐蔽工程一类的施工,采用()的质量监控手段要为重要。
A.规定质量监控工作程序
B.指令文件
C.巡查
D.旁站监督
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某工程钢筋混凝土带型基础的工程量为60立方米,已知直接费等于2.6万元,间接费率为9%,利润率6%,税率3.41%(假定其余费用项目不计),则该分项工程的利润应为()万元。
A.0.156
B.0.160
C.0.170
D.0.234
正确答案:查看最佳答案
第26题:在工程网络计划执行过程中,如果只发现工作P进度出现拖延,但拖延的时间未超过原计划总时差,则工作P实际进度()。
A.影响工程总工期,同时也影响其后续工作
B.影响其后续工作,也有可能影响工程总工期
C.既不影响工程总工期,也不影响其后续工作
D.不影响工程总工期,但有可能影响其后续工作
正确答案:查看最佳答案
第27题:编制施工总进度计划时,组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。
A.工程量大.工期短
B.工程量大.工期长
C.工程量小.工期短
D.工程量小.工期长
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
第30题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第31题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备,采购前应向()提交设备采购方案,并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.设计文件要求
正确答案:查看最佳答案
第32题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。
A.过程方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。
A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
B.协调合同工期与进度计划之间的关系
C.加强风险管理,预测风险因素并提出预防措施
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
第35题:某分部工程双代号时标网络计划如图所示,其中工作G的总时差和自由时差()天。
A.分别为0和1
B.分别为0和2
C.均为1
D.均为0
正确答案:查看最佳答案
第36题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目,必须全部符合有关()的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:()情况下,工程项目不能竣工验收。
A.主要工艺设备已安装配套,已形成生产能力
B.生产性建设项目中的职工宿舍和其他必要的生活福利设施以及生产准备工作,能适应投产初期的需要
C.非生产性项目中的房屋已经建成,但电梯未到货,因而不能安装
D.生产.科研性建设项目的主体工程已经完成,但附属配套工程未完成,影响使用
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程项目招标时,工程量清单通常由()提供。
A.造价单位
B.施工单位
C.咨询单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第39题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5c.10d.14答案:
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第41题:在质量控制中,利用()法可动态地反映质量特性的变化。
A.排列图
B.控制图
C.直方图
D.因果分析图
正确答案:查看最佳答案
第42题:从确定建设工程投资的依据看,编制估算指标的直接基础是()。
A.概算定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第44题:某项目设备购置费800万元,物价上涨预备费50万元,建设期贷款利息50万元,建安工程费1000万元,基本预备费50万元,工程建设其他费用100万元,则该项目的静态投资部分为()万元。
A.1800
B.1850
C.1900
D.1950
正确答案:查看最佳答案
第45题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第46题:实施()原则可使全体员工动员起来,积极参与,努力工作,实现承诺,树立起工作责任心和事业心,为实现组织的方针和战略做出贡献。
A.领导作用
B.全员参与
C.过程方法
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人,不包括发包人,因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第49题:在核定新增资产价值时,报废工程损失应计人()。
A.固定资产
B.流动资产
C.递延资产
D.无形资产
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第51题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第52题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第53题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第54题:生产设备到货后要进行检查验收,重要的关键性大型设备的检验应采用()组织鉴定小组来进行。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.施工单位总工程师
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:监理工程师对施工组织设计进行审查时,应遵循()的原则。
A.质量第一.安全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
正确答案:查看最佳答案
第56题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
第57题:某新建项目,建设期为2年,估计需向银行贷款2000万元,贷款时间安排;第一年1000万元,第2年1000万元。年利率为10%,用复利法计算的该项目建设期贷款利息为()万元。
A.310
B.300
C.205
D.200
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
第59题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5
正确答案:查看最佳答案
参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。
第60题:一个建设项目的财务净现值大于零,则其财务内部收益率()基准收益率。
A.等于
B.一定小于
C.一定大于
D.可能大于也可能小于
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:某工程招标文件中,混凝土估计工程量为10000M3,合同中规定混凝土单价为40(元/M3,若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10%时,则进行调价,调价系塑为0.9。竣工时实际完成混凝土工程量为15000M3则混凝土工程款为()万元。
A.600
B.584
C.580
D.540
正确答案:查看最佳答案
第62题:工作的总时差是指在不影响()的前提下,本工作所具有的机动时间。
A.本工作最早完成时间
B.紧后工作最早完成时间
C.网络计划总工期
D.紧后工作最早开始时间
正确答案:查看最佳答案
第63题:有3个施工过程A,B,C,在平面上划分为3个施工段,其流水节拍,则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:下列设计进度控制工作中,属于监理单位进度监控工作的是()。
A.认真实施设计进度计划
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期,属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
正确答案:查看最佳答案
第66题:如果某特殊过程的工序能力指数为1.05,我们说该工序的能力()。
A.不足
B.尚可
C.足够
D.过剩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:经返修或加固处理的分部工程,在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。
A.不改变结构外形尺寸
B.不造成永久性影响
C.不影响结构安全和主要使用功能
D.不影响基本***
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列投资方案经济评价指标中,属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列工作中,属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的加工处理
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.分析进度偏差对后续工作的影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:除编制建设单位负责供应的物资计划外,监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。
A.上级部门
B.建设单位
C.物资生产部门
D.施工单位和专门物资采购供应部门提交
正确答案:查看最佳答案
第71题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.7日
B.14日
C.15日
D.28日
正确答案:查看最佳答案
第72题:隐蔽验收时,监理人员应按照(),采取必要的检查工具,对其进行检查与验收。
A.设计要求
B.合同规定的质量标准
C.施工规范
D.a+c
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时,应按()将单位工程的进度目标进行分解。
A.项目组成
B.承包单位
C.施工阶段
D.专业项目
正确答案:查看最佳答案
第74题:设计概算的编制依据的审查不包括()。
A.合法性审查
B.合理性审查
C.时效性审查
D.适用范围审查
正确答案:查看最佳答案
第75题:建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是()。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成,采购合同即终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:产品交付的法律意义是,一般情况下,交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应,标的物毁损.灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
第76题:国产设备购置投资由设备原价与()构成。
A.采购费
B.运输费
C.保管费
D.运杂费
正确答案:查看最佳答案
第77题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第78题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。
A.软件工程投资
B.引进技术投资
C.工程建设其他投资
D.设备工器具投资
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:勘察设计单位的质量责任有()。
A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务
B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务,不得转包或违法分包
C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务
D.代表建设单位对工程质量实施监理,并对工程质量承担监理责任
E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作
正确答案:查看最佳答案
第81题:关于价值工程的说法,正确的有()。
A.价值工程的核心是对产品进行功能分析
B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素
C.价值工程应以提高产品的功能为出发点
D.价值工程是以提高产品的价值为目标
E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。
A.施工进度控制目标分解图
B.进度控制组织措施
C.施工进度控制目标实现的风险分析
D.施工总进度计划编制程序
E.单位工程施工进度计划编制要求
正确答案:查看最佳答案
第83题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据,大体上有()几类。
A.工程合同文件
B.委托监理合同文件
C.设计文件
D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件
E.有关的专门技术法规性文件
正确答案:查看最佳答案
第84题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:建筑工程概算常用的编制方法有()。
A.扩大单价法
B.预算单价法
C.概算指标法
D.类似工程预算法
E.造价指标法
正确答案:查看最佳答案
第86题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
正确答案:查看最佳答案
第87题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:编制标底价格应遵循的原则有()。
A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内
B.标底价格应考虑市场价格变化因素,应力求与市场的实际变化吻合
C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等
D.按企业级别取费
E.一个工程只能编制一个标底
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第90题:监理工程师必须(),以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场,检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
第92题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。
A.法律.法规
B.工程建设的技术标准
C.招标文件
D.项目批准文件
E.勘察设计合同文件
正确答案:查看最佳答案
第93题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第95题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第96题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第98题:根据现行计价规范,工程量清单适用的计价活动有()。
A.设计概算的编制
B.招标控制价的编制
C.投资限翱的确定
D.合同价款的约定
E.竣工结算的办理
正确答案:查看最佳答案
第99题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第101题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第102题:在下列所述线路中,()必为关键线路
A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路
B.时标网络计划中没有波形线的线路
C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路
D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
E.单代号网络计划中由关键工作组成的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中,正确的是有()。
A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法,是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法,将累计频率达到90%的因素,确定为主要因素
C.通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律
D.影响生产过程和产品质量的原因,可分为系统性原因和偶然性原因
E.对于控制图,当点子几乎全部落在控制界线内,即可判断生产过程基本上处于稳定状态
正确答案:查看最佳答案
第104题:将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”,是由于它们的()。
A.重要程度不同
B.质量后果影响程度不同
C.控制时的运作程序不同
D.监控的措施不同
E.监督要求不同
正确答案:查看最佳答案
第105题:建设项目的设备及工器具投资包括()。
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.进口设备检验及商验费
D.生产家具购置费
E.办公和生活家具购置费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:建设项目的竣工决算由()组成。
A.竣工验收标准
B.竣工决算报告说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工决算报表
E.工程造价比较分析
正确答案:查看最佳答案
第107题:工程承包单位资质是综合考核了企业的()等情况后确定的。
A.建设业绩
B.技术水平
C.人员素质和管理水平
D.资金
E.质量体系认证情况
正确答案:查看最佳答案
第108题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:在影响工程质量的诸多因素中,环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。
A.防护设施
B.水文.气象
C.施工作业面
D.组织管理体系
E.通风照明
正确答案:查看最佳答案
第110题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第111题:在施工过程中,承包商能够提出工程延期的条件包括()。
A.分包商返工
B.施工机械发生故障
C.公用供电网停电八小时以上
D.施工场地未按时提供
E.建设单位未按合同规定时间提供施工图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:施工阶段质量现场监督检查的内容包括()。
A.施工组织设计检查
B.开工前的检查
C.工序交接检查
D.自检与复检
E.停工后复工的检查
正确答案:查看最佳答案
第113题:工程质量事故处理的依据有()。
A.有关合同文件
B.相关法律法规
C.有关工程定额
D.质量事故实况资料
E.有关工程技术文件
正确答案:查看最佳答案
第114题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第115题:监理工程师现场进行质量检查的方法有()。
A.旁站法
B.目测法
C.预留试件法以量测法
D.量测法
E.试验法
正确答案:查看最佳答案
第116题:下列费用中哪些不属于静态投资()。
A.固定资产投资方向调节税
B.办公和生活家具购置费
C.建设期贷款利息
D.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
E.利率.汇率调整预备费
正确答案:查看最佳答案
第117题:单位工程划分的原则是()。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程
B.规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程
C.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程
D.分部工程的划分应按专业性质.建筑部位确定
E.当分部工程较大或较复杂时,可按施工程序.专业系统及类别等划分为若干个子分部工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线模拟考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
正确答案:查看最佳答案
第119题:利用直方图可以()。
A.确定公差范围
B.制定质量标准
C.及时了解质量状况进行动态分析
D.控制质量波动范围
E.判明质量分布情况
正确答案:查看最佳答案